装饰装修合同纠纷 （2017）豫01民终17760号

名晟装饰公司与承海水、马国伟签订的《装饰施工协议书》系双方真实意思表示，合法有效，双方均应按合同约定履行自己的义务。名晟装饰公司为承海水、马国伟经营的龙湖龙威量贩纯K进行装修，由于承海水、马国伟未及时支付工程款导致名晟装饰公司停工，承海水、马国伟应当支付名晟装饰公司已完成工程量的价款，且双方对已完成工程量及价款61000元均予以认可。故名晟装饰公司要求承海水、马国伟支付工程款61000元的诉讼请求，予以支持。承海水、马国伟未按合同约定向名晟装饰公司支付工程款，已构成根本违约，应承担违约责任。根据双方合同约定及承海水、马国伟的违约情形以及名晟装饰公司为该工程投入情况，原审法院酌情承海水、马国伟向名晟装饰公司支付违约金60000元。关于名晟装饰公司要求承海水、马国伟支付设计费用140000元的请求。因双方在合同中对设计费没有约定，故名晟装饰公司要求承海水、马国伟支付设计费140000元的请求，不予支持。承海水对设计费的辩称意见，理由充分，原审法院予以采信。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百零八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条的规定，判决如下：一、

名晟装饰公司与承海水、马国伟签订的《装饰施工协议书》系双方真实意思表示，合法有效，双方均应按合同约定履行自己的义务。名晟装饰公司为承海水、马国伟经营的龙湖龙威量贩纯K进行装修，由于承海水、马国伟未及时支付工程款导致名晟装饰公司停工，承海水、马国伟应当支付名晟装饰公司已完成工程量的价款，且双方对已完成工程量及价款61000元均予以认可。故名晟装饰公司要求承海水、马国伟支付工程款61000元的诉讼请求，予以支持。承海水、马国伟未按合同约定向名晟装饰公司支付工程款，已构成根本违约，应承担违约责任。根据双方合同约定及承海水、马国伟的违约情形以及名晟装饰公司为该工程投入情况，原审法院酌情承海水、马国伟向

河南省郑州市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）豫01民终17760号上诉人(原审被告)承海水，男，1966年10月11日出生，汉族，住郑州市管城回族区。被上诉人（原审原告）河南宏名晟建筑装饰工程有限公司，住所地郑州市郑东新区商都路七里河南路39号华丰设计师大厦东主楼南单元1001号。法定代表人肖跃民，总经理。被上诉人（原审被告）马国伟，男，1973年12月29日出生，汉族，住郑州市经济技术……