建设工程施工合同纠纷 （2021）陕04民终2252号

原、被告就涉案庆典花园压膜地面工程虽未签订书面的施工合同，但原告根据被告发出的《工程签证（零星工程）指令单》内容已全面履行了自己的施工义务，双方已形成事实上的建设工程施工合同关系，且被告确认原告已完成的工程款金额为1156986.58元，但被告未按约定向原告支付工程款，故对原告诉请要求被告支付工程款1156986.58元之诉讼请求本院依法予以支持。对原告诉请要求被告以应付款之日的未付款金额为基数，自2015年7月2日起按照中国人民银行同期同类贷款基准利率计算支付迟延付款利息一节，因双方未签订书面的施工合同，未约定工程款的支付时间节点及付款金额，也未对涉案工程进行结算，且被告承认涉案工程于2018年6月30日交付使用，加之被告逾期支付工程款的行为给原告造成了一定的经济损失，故被告应从2018年6月30日起按照中国人民银行同期贷款利率及全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率分别承担原告逾期付款的利息。对被告辩称原告以全部未付款金额计算迟延付款利息无事实和法律依据，原告计算的迟延付款时间节点与事实不符一节，经本院核实，涉案工程竣工时间为2015年9月12日，因双方未约定质保期返还期限，

原、被告就涉案庆典花园压膜地面工程虽未签订书面的施工合同，但原告根据被告发出的《工程签证（零星工程）指令单》内容已全面履行了自己的施工义务，双方已形成事实上的建设工程施工合同关系，且被告确认原告已完成的工程款金额为1156986.58元，但被告未按约定向原告支付工程款，故对原告诉请要求被告支付工程款1156986.58元之诉讼请求本院依法予以支持。对原告诉请要求被告以应付款之日的未付款金额为基数，自2015年7月2日起按照中国人民银行同期同类贷款基准利率计算支付迟延付款利息一节，因双方未签订书面的施工合同，未约定工程款的支付时间节点及付款金额，也未对涉案工程进行结算，且被告承认涉案工程于201

陕西省咸阳市中级人民法院民事判决书 （2021）陕04民终2252号 上诉人（原审被告）：陕西乐华欢乐世界文化发展有限公司，住所地：陕西省西咸新区，统一社会信用代码：91610000061911692A。 法定代表人：孙祥勇，系该公司总经理。委托诉讼代理人：梁红刚，系该公司法务总监。被上诉人（原审原告）：北京中景橙石科技股份有限公司，住所地：北京市丰台区（园区），统一社会信用代码：XXXXXX……