买卖合同纠纷 （2015）松民二初字第83号

原告葛洲坝公司与被告鼎力公司于2012年8月签订的《吉林前郭查干湖风电场工程风力发电机组塔筒采购合同》，是双方当事人的真实意思表示，内容不违反法律的强制性规定，合法有效，对合同的效力本院予以确认。双方当事人均应当按照合同的约定行使权利，履行义务。原告葛洲坝公司向被告鼎力公司交付了塔筒33套，价款为38258994.84元，被告鼎力力公司已支付价款22955406.91元，剩余价款15303587.94元，被告鼎力公司应当支付给原告葛洲坝公司。在合同履行交货过程中，原告葛洲坝公司延期交货，构成违约，应当按照约定向被告鼎力公司支付违约金。关于违约金的计算问题，按照合同约定，迟交一周，为迟交货物金额的0.5%，迟交五周以上，每周为迟交货物金额的1%，不满一周按一周计算。交货时间：每车货物合同现场交货地点（由需方签发设备验收证明）的日期为实际交付日期，交货地点：需方指定机位车板交货。本案中，原告葛洲坝公司的设备到达现场时间和卸车时间不一致，中间有一二天的间隔，按照合同约定，应当以需方签发的验收证明即被告鼎力公司提供的接验货记录单记载的到货时间作为违约期间的起算点。违约金的计算标准为迟交一周，按

原告葛洲坝公司与被告鼎力公司于2012年8月签订的《吉林前郭查干湖风电场工程风力发电机组塔筒采购合同》，是双方当事人的真实意思表示，内容不违反法律的强制性规定，合法有效，对合同的效力本院予以确认。双方当事人均应当按照合同的约定行使权利，履行义务。原告葛洲坝公司向被告鼎力公司交付了塔筒33套，价款为38258994.84元，被告鼎力力公司已支付价款22955406.91元，剩余价款15303587.94元，被告鼎力公司应当支付给原告葛洲坝公司。在合同履行交货过程中，原告葛洲坝公司延期交货，构成违约，应当按照约定向被告鼎力公司支付违约金。关于违约金的计算问题，按照合同约定，迟交一周，为迟交货物金额

吉林省松原市中级人民法院民 事 判 决 书(2015)松民二初字第83号原告（反诉被告）：中国葛洲坝集团机电建设有限公司，住所地成都市青羊工业集中发展区（东区）成飞大道1号4幢。组织机构代码证X1555714-3。法定代表人：刘灿学，董事长。委托代理人：张伟明。委托代理人：李小彬，住所地成都市青羊区。被告（反诉原告）：吉林省鼎力电力工程有限责任公司,住所地吉林省前郭县查干淖尔大街（富宸小区）。组织……