建设工程施工合同纠纷 （2016）鲁17民终2726号

该通知单的真伪并不影响对事实部分的认定，故对其鉴定申请不予准许。原告为证明涉案工程于2014年11月份已经竣工，提交了北城国际项目的竣工验收报告17份。被告对上述17份竣工验收报告真实性无异议，但是认为该17份竣工验收报告系建筑工程的单体验收，不含消防工程。原告为证明被告工地上土建工程部分未按期完工（原告称土建工程2014年11月份左右才完工），导致了原告的消防工程工期延误，提交通知一份，该通知内容为：“致4#楼防火门、消防施工队：4#楼物料提升机即将拆除，限你施工单位在两天内把门上去，该补的洞补好。若不按时完成，造成的后果由贵施工单位负责。”上述通知落款签有信阳北辰建筑安装有限公司北城国际项目部的印章，落款时间2014年11月3日。被告对上述通知提出异议，其认为该通知与本案无关。原、被告签订的《东明县北城国际项目消防工程施工合同》第十一条违约责任，11.1约定甲方因自身原因不能按时付款的，工期相应顺延；11.2约定乙方因自身原因不能按合同约定的竣工日期竣工的，每逾期一天，应向甲方偿付相当于合同总价的千分之三违约金，若乙方逾期超过十天仍未能通过竣工验收合格的，甲方有权单方解除本合同，乙

该通知单的真伪并不影响对事实部分的认定，故对其鉴定申请不予准许。原告为证明涉案工程于2014年11月份已经竣工，提交了北城国际项目的竣工验收报告17份。被告对上述17份竣工验收报告真实性无异议，但是认为该17份竣工验收报告系建筑工程的单体验收，不含消防工程。原告为证明被告工地上土建工程部分未按期完工（原告称土建工程2014年11月份左右才完工），导致了原告的消防工程工期延误，提交通知一份，该通知内容为：“致4#楼防火门、消防施工队：4#楼物料提升机即将拆除，限你施工单位在两天内把门上去，该补的洞补好。若不按时完成，造成的后果由贵施工单位负责。”上述通知落款签有信阳北辰建筑安装有限公司北城国际项

山东省菏泽市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）鲁17民终2726号上诉人（原审原告、反诉被告）：常州消防工程有限公司。住所地：江苏省常州市钟楼区南大街街道米市河***号（格林大厦***室）。组织机构代码证：13716586-9法定代表人：张文龙，该公司董事长。委托诉讼代理人：夏立昌，江苏常维律师事务所律师。上诉人（原审被告、反诉原告）：东明永泰置业有限公司。住所地：东明县曙光路东段南侧。组……