建设工程施工合同纠纷 （2015）阿民一终字第155号

“完成上述内容的验收，证明住友公司完成了合同及变更要求的全部施工任务，达到了交工要求”，充分说明，一审判决显然不是在查明事实之后应当作出的判决结果。2、一审对上诉人是否应当承担逾期付款违约金和利息的认定完全错误，存在违约才应当承担违约金，应付款而未付才应当承担利息。本案中，上诉人依照合同应当支付给被上诉人的进度款均已支付且超额支付，未付部分的工程款，尚未达到付款条件(剩余节点分别为：全部工程完工、初验合格、竣工验收合格，被上诉人均未完成），上诉人根本不存在违约事实。3、一审对工程价格标准及工程价款的认定完全错误。根据双方合同约定，对于案涉工程均采用固定总价包死的承包方式。本案中，因存在部分未完工程，法院委托中介机构进行了鉴定，但即使鉴定，也不能违背双方约定的计价标准。承包人未完成工程施工的，工程价款的确定，总完工程部分的价款和整个合同约定工程总价款（由已完和未完两部分组成）；从而得出已完工程占整体工程的比例，固定价乘以该比例确定发包人应付的工程款。本案鉴定中，在未以相同标准对未完工程造价进行鉴定,从而得出按同一标准计算的工程量造价的情况下，根本无法得出已完工程所占整体工程比例，因此无法

“完成上述内容的验收，证明住友公司完成了合同及变更要求的全部施工任务，达到了交工要求”，充分说明，一审判决显然不是在查明事实之后应当作出的判决结果。2、一审对上诉人是否应当承担逾期付款违约金和利息的认定完全错误，存在违约才应当承担违约金，应付款而未付才应当承担利息。本案中，上诉人依照合同应当支付给被上诉人的进度款均已支付且超额支付，未付部分的工程款，尚未达到付款条件(剩余节点分别为：全部工程完工、初验合格、竣工验收合格，被上诉人均未完成），上诉人根本不存在违约事实。3、一审对工程价格标准及工程价款的认定完全错误。根据双方合同约定，对于案涉工程均采用固定总价包死的承包方式。本案中，因存在部分未完

内蒙古自治区阿拉善盟中级人民法院民 事 判 决 书（2015）阿民一终字第155号上诉人（原审原告）:阿拉善盟国泰地产开发有限责任公司，住所地内蒙古自治区阿拉善左旗巴彦浩特镇额鲁特西路南侧。法定代表人:刘广世，该公司总经理。委托诉讼代理人:王燕飞，内蒙古日恒律师事务所律师。委托诉讼代理人:任永丰，内蒙古日恒律师事务所律师。被上诉人（原审被告）:内蒙古住友建设发展有限责任公司，住所地内蒙古自治区呼和……