建设工程施工合同纠纷 （2021）粤04民终18号

合力公司欠付工程款的事实认定错误。二、一审判决适用法律错误。1、依据民法典第六十一条的规定，罗少伟不是法定代表人，不能代表合力公司进行结算。2、合力公司并没有委托罗少伟与明豪公司进行结算，因此，罗少伟并无代理结算的资格和资质，亦无授权委托手续，无权代理合力公司进行结算。3、关于诉讼时效，本案纠纷的缘由是明豪公司违约在先，工程没做完就撤场，其在2017年7月21日单方出具《工程结算书》时也没有等到合力公司的认可或追认。由于明豪公司怠于行使权利，至起诉时已超过诉讼时效。三、根据双方签订的施工承包合同第四条双方责任第二点乙方责任第6小点约定，合同期间未经双方商妥并正式办理解除合同手续，乙方（明豪公司）不得单方撤离，否则因此导致施工现场生产停顿、延误工期等一切损失由乙方负责，同时甲方（合力公司）有权冻结乙方的承包工程款，没收乙方所有自备的材料、机械及一切工具。根据上述约定，明豪公司在未完成合同约定的工程内容的情况下擅自离场，合力公司有权不再向其支付工程款。明豪公司辩称：1、明豪公司对于一审判决未判决利息不服，但是为了尽早了结案件未提出上诉。2、合力公司的上诉没有事实和法律依据，双方签订的结算已

合力公司欠付工程款的事实认定错误。二、一审判决适用法律错误。1、依据民法典第六十一条的规定，罗少伟不是法定代表人，不能代表合力公司进行结算。2、合力公司并没有委托罗少伟与明豪公司进行结算，因此，罗少伟并无代理结算的资格和资质，亦无授权委托手续，无权代理合力公司进行结算。3、关于诉讼时效，本案纠纷的缘由是明豪公司违约在先，工程没做完就撤场，其在2017年7月21日单方出具《工程结算书》时也没有等到合力公司的认可或追认。由于明豪公司怠于行使权利，至起诉时已超过诉讼时效。三、根据双方签订的施工承包合同第四条双方责任第二点乙方责任第6小点约定，合同期间未经双方商妥并正式办理解除合同手续，乙方（明豪公司

广东省珠海市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）粤04民终18号上诉人（一审被告）：珠海市合力机电设备有限公司，住所地广东省珠海市。法定代表人：李烈华，总经理。委托诉讼代理人：黄鸿钦，广东瀛凯邦律师事务所律师。委托诉讼代理人：谢广宇，广东瀛凯邦律师事务所实习律师。被上诉人（一审原告）：广东明豪建筑安装工程有限公司，住所地广东省广州市海珠区。法定代表人：曾伟明，执行董事。委托诉讼代理人：郑榕坤……