建设工程施工合同纠纷 （2020）冀08民终399号

一、关于被告张勤是否系借用成城公司资质实际施工的问题，从合同签订上看，建设工程施工协议书、河北省建设工程施工合同以及工程款支付报审表上均有张勤本人签名，张勤亦在工地负责具体施工工作；从资金来源看，涉案工程是施工方垫资工程，本案被告成城公司未能提供证据证实由其公司垫付资金，且张勤本人已承认借用成城公司资质施工的事实，施工过程中垫付资金及筹备建筑材料均由张勤个人完成，张勤的个人工作范围、承担风险、应得报酬等均能证明被告张勤系案涉工程的实际施工人，故被告张勤系借用成城公司的资质对涉案工程进行施工的实际施工人。 二、关于工期的认定问题。本案涉案工程项目约定工期505天，实际开工日期是2016年9月28日，实际竣工日期是2019年3月20日，实际接收日期为2019年4月29日。由于富豪公司将涉案工程的门窗、护栏、电梯、消防、燃气、太阳能、无负压供水等工程另行发包给第三人施工，安装电梯工程于2018年9月14日才检验合格，故到2018年9月14日前延误工期责任不在于被告，不能认定是被告原因造成的工期延误，这段期间应予以扣除。 被告于2018年4月10日已在原告处领取了竣工验收报告等资料，并且在20

一、关于被告张勤是否系借用成城公司资质实际施工的问题，从合同签订上看，建设工程施工协议书、河北省建设工程施工合同以及工程款支付报审表上均有张勤本人签名，张勤亦在工地负责具体施工工作；从资金来源看，涉案工程是施工方垫资工程，本案被告成城公司未能提供证据证实由其公司垫付资金，且张勤本人已承认借用成城公司资质施工的事实，施工过程中垫付资金及筹备建筑材料均由张勤个人完成，张勤的个人工作范围、承担风险、应得报酬等均能证明被告张勤系案涉工程的实际施工人，故被告张勤系借用成城公司的资质对涉案工程进行施工的实际施工人。 二、关于工期的认定问题。本案涉案工程项目约定工期505天，实际开工日期是2016年9月28

河北省承德市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2020）冀08民终399号 上诉人（原审被告）：承德成城建设开发集团有限公司。住所地河北省围场满族蒙古族自治县围场镇伊逊路338号。 法定代表人：邢磊，经理。 委托诉讼代理人：罗海涛，河北意祥律师事务所律师。 被上诉人（原审原告）：承德富豪房地产开发有限公司。住所地河北省承德县下板城镇朝阳路北侧富豪国际7幢12号商业。 法定代表人：张玉平，董事长。……