买卖合同纠纷 （2018）新21民终75号
裁判要旨
原被告双方签订的货物买卖合同系双方当事人真实意思表示，内容合法，是有效合同。关于原告本诉的各项请求，1、要求解除与被告签订的厨房设备购买合同。原告在履行合同过程中，因提货时间过长，导致双方发生争议，原被告双方反复协商，未能达成协议，发生诉讼后，经法庭反复调解，双方仍然未能达成协议，被告以自己的实际行为表明不履行原合同，故原告要求解除合同，本院予以准许。2、要求被告返还多支付的货款1008683元。原告给被告两次支付货款的数额为1476000元，被告仅将厨房设备中的烟道系统发给原告，据双方签订合同中的发货清单计算，该烟道系统价值为467317元。合同解除后，被告应将多收的货款退还原告，对原告要求被告返还货款1008683元的请求予以支持。3、要求被告支付违约金984000元。从原被告双方的往来函件看，对延期交货双方均无异议，被告2013年3月7日回函，称货已准备好，随时可以提货。但对新的供货时间，双方未达成一致意见。在被告2013年3月准备好货物后，原告应在合理的期间内提货，但原告在2014年7月要求被告再次供货，因为拖的时间太长，导致发生争议，对此原告有过错，故对原告要求利息的请求本院
摘要
北京宝恒伟业厨房设备有限公司与纳德若水（鄯善）酒店有限公司买卖合同纠纷二审民事判决书 买卖合同纠纷
正文（节选）
新疆维吾尔自治区吐鲁番市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）新21民终75号上诉人（原审被告、反诉原告）:北京宝恒伟业厨房设备有限公司，住所地：北京顺义区南彩镇薛各庄村前薛大街45号。法定代表人：邱建中，该公司执行董事。委托诉讼代理人：罗玉荣，北京盈科律师事务所律师。被上诉人（原审原告、反诉被告）：纳德若水（鄯善）酒店有限公司，住所地：鄯善县幸福路555号。法定代表人：黄兴，该公司总经理。委……