建设工程施工合同纠纷 （2012）邢民二初字第13号

原、被告双方签订的《建设工程施工合同》是经过招投标后签订的备案合同，合法有效。原告对涉案工程基础分部已施工完毕，经原、被告双方及勘察、监理部门2009年5月14日验收合格，各方均签字确认。2009年5月28日，新河县建筑工程质量监督站对涉案工程基础监督抽测合格。被告应自2009年5月14日基础分部验收合格后7日内支付合同总造价的10%进度款，经原告多次催要，被告至今未向原告支付该进度款，构成违约，被告应自2009年5月22日起偿付拖欠原告的工程款，并按中国人民银行同期贷款利率计付利息。被告未按约定支付工程款，原告有权停工并要求解除合同，工程实际已停工三年时间，被告拒付工程款，仍要求继续履行合同，本院不予支持。被告应赔偿原告停工后的损失，包括现场看护人员工资、租赁搅拌机租金。原告自2009年5月14日停工后，一直安排二名工人看护工地并支付工资，截止2012年4月1日，共支付看护人工工资157350元。原告租赁的搅拌机一套，停工后一直在工地，截止2012年5月14日，共产生租赁费108000元。本案工程仅基础部分完工，按照定额计算已完工程造价较为合理，依据冀卓咨（2013）004－2号《建

原、被告双方签订的《建设工程施工合同》是经过招投标后签订的备案合同，合法有效。原告对涉案工程基础分部已施工完毕，经原、被告双方及勘察、监理部门2009年5月14日验收合格，各方均签字确认。2009年5月28日，新河县建筑工程质量监督站对涉案工程基础监督抽测合格。被告应自2009年5月14日基础分部验收合格后7日内支付合同总造价的10%进度款，经原告多次催要，被告至今未向原告支付该进度款，构成违约，被告应自2009年5月22日起偿付拖欠原告的工程款，并按中国人民银行同期贷款利率计付利息。被告未按约定支付工程款，原告有权停工并要求解除合同，工程实际已停工三年时间，被告拒付工程款，仍要求继续履行合同

河北省邢台市中级人民法院民 事 判 决 书（2012）邢民二初字第13号原告河北建设集团有限公司，住所地河北省保定市五四西路329号，组织机构代码70067110－4。法定代表人李宝元，该公司董事长。委托代理人岳建明，该公司法务部部长。委托代理人田彦鹏，该公司工作人员。被告河北玉树造纸有限公司，住所地河北省新河县新工业园区。法定代表人张根旺，该公司总经理。委托代理人牛开钦，河北翊正律师事务所律师。……