装饰装修合同纠纷 （2019）渝03民终1796号

重庆名人堂公司、重庆金铺公司签订的《工程尾款结算协议书》，约定解除双方原签订的《仙女山装饰装修合同》，并对解除后的工程进行结算，系双方的真实意思表示，且不违反法律规定，应为有效协议，对双方当事人具有约束力。在该协议中，双方对原合同解除后的工程款进行了结算，同时对工程逾期完成的违约金未作约定，故应认定，双方当事人在协商解除合同时，重庆名人堂公司免除了重庆金铺公司的违约赔偿责任，现解除协议已生效，重庆名人堂公司不得再依照原合同请求重庆金铺公司支付违约金，故对于重庆名人堂公司该诉讼请求，不予支持。重庆名人堂公司认为主张违约金是依据杨常春于2018年11月6日出具的《2018年11月4日工程款使用说明》，并非是已协议解除的《仙女山装饰装修合同》。因《2018年11月4日工程款使用说明》并未解除，故重庆金铺公司应当支付违约金。该院认为，杨长春出具的《2018年11月4日工程款使用说明》，是对《仙女山装饰装修合同》中工程项目的进度、款项支付等内容进行的补充说明及承诺，该说明是《仙女山装饰装修合同》的补充，是原合同的一部分。因此，杨常春出具的《2018年11月4日工程款使用说明》，应视为是《仙女山装

重庆名人堂公司、重庆金铺公司签订的《工程尾款结算协议书》，约定解除双方原签订的《仙女山装饰装修合同》，并对解除后的工程进行结算，系双方的真实意思表示，且不违反法律规定，应为有效协议，对双方当事人具有约束力。在该协议中，双方对原合同解除后的工程款进行了结算，同时对工程逾期完成的违约金未作约定，故应认定，双方当事人在协商解除合同时，重庆名人堂公司免除了重庆金铺公司的违约赔偿责任，现解除协议已生效，重庆名人堂公司不得再依照原合同请求重庆金铺公司支付违约金，故对于重庆名人堂公司该诉讼请求，不予支持。重庆名人堂公司认为主张违约金是依据杨常春于2018年11月6日出具的《2018年11月4日工程款使用说明

重庆市第三中级人民法院民 事 判 决 书(2019)渝03民终1796号上诉人（原审原告）：重庆名人堂房产置换有限公司，住所地重庆市江北区天澜大道11号21幢6－4，统一社会信用代码91500105MA5YW7GB2R。法定代表人：莫晓健，该公司总经理。委托诉讼代理人：兰中迅，重庆朋昇律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：重庆金铺装饰工程有限公司，住所地重庆市南川区西城街道南园路8号铂金鸟巢C幢1……