买卖合同纠纷 （2021）鲁01民终3337号

发电厂公司与捷能公司签订的《产品订货合同》[2015青捷第1701D]系双方真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方均应履行各自合同项下的义务。本案存在如下争议焦点：第一，关于发电厂公司应否承担逾期交货违约责任的问题。根据双方签订的《产品订货合同》约定，发电厂公司应当在收到捷能公司合同总价的10%预付款（即10万）后5月交完设备，具体发货时间须凭捷能公司电话或传真通知。若发电厂公司未能按合同约定的交货期交付货物，要承担相应的违约责任，逾期交货在七个工作日后每逾期一日，按合同总价款日万分之五承担违约金。根据捷能公司提交的付款明细，捷能公司于2015年3月19日支付10万元预付款，发电厂公司应于2015年8月19日交付设备，发电厂公司于2015年9月15日送货，捷能公司于2015年9月17日签收设备，故根据合同约定，发电厂公司应当承担逾期交货违约责任，捷能公司可另案主张权利。第二，关于捷能公司欠付货款的金额问题。发电厂公司提交付款指示明细三张，欲证明捷能公司已支付货款90万元，剩余10万元货款尚未支付，捷能公司抗辩发电厂公司提交的时间为2015年3月19日的付款指

发电厂公司与捷能公司签订的《产品订货合同》[2015青捷第1701D]系双方真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方均应履行各自合同项下的义务。本案存在如下争议焦点：第一，关于发电厂公司应否承担逾期交货违约责任的问题。根据双方签订的《产品订货合同》约定，发电厂公司应当在收到捷能公司合同总价的10%预付款（即10万）后5月交完设备，具体发货时间须凭捷能公司电话或传真通知。若发电厂公司未能按合同约定的交货期交付货物，要承担相应的违约责任，逾期交货在七个工作日后每逾期一日，按合同总价款日万分之五承担违约金。根据捷能公司提交的付款明细，捷能公司于2015年3月19日支付10万

山东省济南市中级人民法院民 事 判 决 书(2021)鲁01民终3337号上诉人（原审被告）：青岛捷能汽轮机集团股份有限公司，住所地山东省青岛市。法定代表人：宋艳秋，董事长。委托诉讼代理人：王**，国浩律师（青岛）事务所律师。委托诉讼代理人：陶连宁，国浩律师（青岛）事务所律师。被上诉人（原审原告）：山东济南发电设备厂有限公司，住所地山东省济南市。法定代表人：张波，总经理。委托诉讼代理人：张超，上海……