装饰装修合同纠纷 （2021）湘01民终2032号

总建筑面积大于五百平方米卡拉OK厅属于特殊建设工程，特殊建设工程的建设单位应当向消防设计审查验收主管部门申请消防设计审查，未经消防设计审查或者审查不合格的，建设单位、施工单位不得施工。本案中伯乐驹公司承揽李丹、张闯“好声音KTV”装修工程，建筑面积约定达2000㎡，属于特殊建设工程，在施工之前应申请消防设计审查。但伯乐驹公司在为李丹、张闯提供装饰装修之前，并未到相关主管部门申请消防设计审查，致无法判断具有效果图的装修是否符合消防设计的要求，继续按效果图拆除、更换、重作将会带来消防隐患，故对李丹、张闯要求伯乐驹公司按照效果图对好声音30个包厢进行拆除、更换、重作的诉讼请求，不予支持。当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明，没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。原、伯乐驹公司未就延误开业的各项损失、违约金有约定，李丹、张闯亦未能提交证据证明其损失，且双方施工过程中有增加工作量，约定竣工日期（6月20日）距李丹、张闯实际使用日期（7月3日）的时间间隔亦不长，故李丹、张闯要求伯乐驹公司赔偿各项损失

总建筑面积大于五百平方米卡拉OK厅属于特殊建设工程，特殊建设工程的建设单位应当向消防设计审查验收主管部门申请消防设计审查，未经消防设计审查或者审查不合格的，建设单位、施工单位不得施工。本案中伯乐驹公司承揽李丹、张闯“好声音KTV”装修工程，建筑面积约定达2000㎡，属于特殊建设工程，在施工之前应申请消防设计审查。但伯乐驹公司在为李丹、张闯提供装饰装修之前，并未到相关主管部门申请消防设计审查，致无法判断具有效果图的装修是否符合消防设计的要求，继续按效果图拆除、更换、重作将会带来消防隐患，故对李丹、张闯要求伯乐驹公司按照效果图对好声音30个包厢进行拆除、更换、重作的诉讼请求，不予支持。当事人对自己

湖南省长沙市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）湘01民终2032号上诉人（原审原告）：李丹，女，1984年10月30日出生，汉族，居民，户籍地浙江省温岭市。上诉人（原审原告）：张闯，男，1977年6月14日出生，汉族，居民，住湖南省浏阳市。委托诉讼代理人：李丹，女，1984年10月30日出生，汉族，居民，户籍地浙江省温岭市。被上诉人（原审被告）：浏阳伯乐驹装饰工程设计有限公司，住所地湖南省……