装饰装修合同纠纷 （2015）柳市民一终字第337号

根据上诉人的上诉理由和被上诉人的答辩意见，本案的争议焦点为：1、造成工程延误的原因是什么？2、上诉人是否存在需要支付违约金的违约行为？3、上诉人要求被上诉人支付54300元的装修款依据是否充分？本案《家庭装修协议》系依法成立的合同，双方当事人均应按协议的约定履行义务。工期延误系汤来胜单方停工造成。《家庭装修协议》第10条约定：协议签订后，乙方（汤来胜）可以施工，在乙方完成水电工程后甲方（张庭亮）付给乙方工程总预算的30%，第二次预付款在乙方完成木工、水泥工程后付给乙方工程款30%。全部工程完工后经甲方检验工程合格后除扣除五千元作为质量保证金外，甲方付完全部工程余款，质量保证金期限为六个月，期满如无质量问题甲方无条件退回。协议约定的价格为113000元，本案的木工尚未完成，而张庭亮已先行支付装修款、材料款共计70000元，已超过其应付的进度款。汤来胜应按约定完成全部装修工程后，才能要求张庭亮支付剩余装修款。而关于所增加的装修内容的价值，即便按汤来胜的单方主张，其价值也仅为7480元，且其中报价3000元的2个矮柜系因协议约定的门头柜、主房床头柜均少做了1个而置换。相对于协议的标的而言，汤

根据上诉人的上诉理由和被上诉人的答辩意见，本案的争议焦点为：1、造成工程延误的原因是什么？2、上诉人是否存在需要支付违约金的违约行为？3、上诉人要求被上诉人支付54300元的装修款依据是否充分？本案《家庭装修协议》系依法成立的合同，双方当事人均应按协议的约定履行义务。工期延误系汤来胜单方停工造成。《家庭装修协议》第10条约定：协议签订后，乙方（汤来胜）可以施工，在乙方完成水电工程后甲方（张庭亮）付给乙方工程总预算的30%，第二次预付款在乙方完成木工、水泥工程后付给乙方工程款30%。全部工程完工后经甲方检验工程合格后除扣除五千元作为质量保证金外，甲方付完全部工程余款，质量保证金期限为六个月，期满

广西壮族自治区柳州市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）柳市民一终字第337号上诉人（一审被告、反诉原告）：汤来胜。委托代理人：陈定中，广西信和律师事务所律师。被上诉人（一审原告、反诉被告）：张庭亮。委托代理人：周伟明，广西超仁律师事务所律师。上诉人汤来胜因与被上诉人张庭亮装饰装修合同纠纷一案，不服广西壮族自治区柳州市柳南区人民法院（2014）南民初（二）字第329号民事判决，向本院提起上诉……