（2015）内民终字第775号

邓君胃与张绍文均无相应的建筑施工企业资质，且双方签订的华润橡树湾二期及华润凤凰城三期工地的外墙抹灰贴砖工程分包合同不是书面合同，此合同属无效合同。虽然合同无效，但邓君胃已实际完成施工，且邓君胃、张绍文已在原发包方四川七佳建筑服务有限公司处办理了结算并签订了“协议书”，故邓君胃要求张绍文支付工程款的诉讼请求不违背法律、行政法规的强制性规定，应予支持。但是，邓君胃、张绍文双方签订协议书当天，原工程发包方四川七佳建筑服务有限公司付给邓君胃的工程劳务费应视为张绍已支付的工程款，应从所欠工程款中扣除，现张绍文实际欠邓君胃工程款应为259，478元-32，400元＝227，078元。因张绍文未在约定时间内支付工程款，属违约行为，应当承担违约责任，邓君胃要求张绍文赔偿逾期付款利息，符合法律规定，应予支持。但双方在协议书中约定每月5，000元的标准，其月利率计算标准超过了中国人民银行同期贷款利率的四倍，对超出部分原审法院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条、第二百七十条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第（五）项、第二条之规定，判决

邓君胃与张绍文均无相应的建筑施工企业资质，且双方签订的华润橡树湾二期及华润凤凰城三期工地的外墙抹灰贴砖工程分包合同不是书面合同，此合同属无效合同。虽然合同无效，但邓君胃已实际完成施工，且邓君胃、张绍文已在原发包方四川七佳建筑服务有限公司处办理了结算并签订了“协议书”，故邓君胃要求张绍文支付工程款的诉讼请求不违背法律、行政法规的强制性规定，应予支持。但是，邓君胃、张绍文双方签订协议书当天，原工程发包方四川七佳建筑服务有限公司付给邓君胃的工程劳务费应视为张绍已支付的工程款，应从所欠工程款中扣除，现张绍文实际欠邓君胃工程款应为259，478元-32，400元＝227，078元。因张绍文未在约定时间内

四川省内江市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）内民终字第775号上诉人（原审被告）张绍文，男，1976年8月17日出生，汉族，四川省资中县人，农村居民，住资中县。委托代理人代韵，四川宏兴律师事务所律师。被上诉人（原审原告）邓君胃，男，1973年9月15日出生，汉族，四川省资中县人，城镇居民，住四川省双流县。委托代理人刘作良，四川法锐律师事务所律师。上诉人张绍文因与被上诉人邓君胃建设工程分包……