建设工程合同纠纷 （2019）陕09民终548号

建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。本案中，安康四建先与赫能公司签订建设段家河烂木沟金矿生活办公区房屋及设施工程施工承包合同，后因地理环境限制，要建设金矿生活办公区，需要先行修建砼河堤工程。于是安康四建开始施工砼河堤工程，后因暴雨导致道路被冲毁，河堤工程于2012年7月停工。2012年8月6日，双方补签了河堤建筑工程施工承包合同。该两份合同是双方当事人真实意思表示，不违反法律法规强制性规定，一审认定有效正确。安康四建起诉请求解除两份合同，赫能公司同意解除，予以确认。本案的争议焦点是：1.赫能公司应支付安康四建的工程款和利息如何认定；2.安康四建主张的钢筋差价损失和其他材料损失、停工损失和可期待利益损失及退场费是否具有事实和法律依据；3.安康四建主张的违约金是否具有法律依据。关于焦点1，赫能公司应支付安康四建的工程款和利息如何认定。截止2012年7月停工时，安康四建已完成砼河堤修建中的大部分工程，重审中经鉴定，已完工河堤混凝土浇筑工程造价为1235293.5元，加上配电室工程造价14096.66元，共计1249390.16元。因原始地貌发生变化，无法对土石方开挖量、土

建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。本案中，安康四建先与赫能公司签订建设段家河烂木沟金矿生活办公区房屋及设施工程施工承包合同，后因地理环境限制，要建设金矿生活办公区，需要先行修建砼河堤工程。于是安康四建开始施工砼河堤工程，后因暴雨导致道路被冲毁，河堤工程于2012年7月停工。2012年8月6日，双方补签了河堤建筑工程施工承包合同。该两份合同是双方当事人真实意思表示，不违反法律法规强制性规定，一审认定有效正确。安康四建起诉请求解除两份合同，赫能公司同意解除，予以确认。本案的争议焦点是：1.赫能公司应支付安康四建的工程款和利息如何认定；2.安康四建主张的钢筋差价损失和其他材料损

陕西省安康市中级人民法院民 事 判 决 书(2019)陕09民终548号上诉人（一审原告）：安康市汉滨区第四建筑工程公司。住所地：陕西省汉滨区。统一社会信用代码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX。法定代表人：唐国勇，系公司董事长。委托诉讼代理人：陈唐德，系公司员工。委托诉讼代理人：王锡珍，陕西腾浩律师事务所律师。被上诉人（一审被告）：陕西赫能矿业有限公司。住所地：陕西省安康市旬阳县。统一社会信……