建设工程施工合同纠纷 （2021）皖10民终136号

天强公司诉请九盛公司支付涉案工程95%工程款，应具备合同约定的条件：1.施工已经完成；2.工程已经验收（或建设方已经实际占有房屋）；3.工程价款已经结算（或固定价）。根据查明的案件事实，涉案工程并未竣工验收，也未实际交付，根据双方合同约定，分项施工结束,按已完成工作量的70%支付进度款，天强公司于2019年12月25日已全部完成合同工程项目内容九盛公司应按合同总价款的70%支付进度款，即九盛公司至2019年12月31日应支付工程款1933.84万元。而九盛公司至2020年7月8日仅支付1430万元，九盛公司应当再支付工程进度款503.84万元，天强公司请求按总价款的95%支付工程款，依法不予支持。 关于逾期付款利息，九盛公司未按约定支付工程进度款，已经构成违约，应根据合同约定的月利率1.5%计算支付利息，截至2020年9月30日利息为202.98万元（详见利息计算表）。关于天强公司要求九盛公司支付提前完成工作量给予奖励的诉请，因双方合同已经约定，九盛公司应按约履行，涉案施工合同约定的系固定价，工程价款无需审计结算，九盛公司应当支付奖励款，项目工期奖励款数额为2号楼、4号楼的建筑面积19

天强公司诉请九盛公司支付涉案工程95%工程款，应具备合同约定的条件：1.施工已经完成；2.工程已经验收（或建设方已经实际占有房屋）；3.工程价款已经结算（或固定价）。根据查明的案件事实，涉案工程并未竣工验收，也未实际交付，根据双方合同约定，分项施工结束,按已完成工作量的70%支付进度款，天强公司于2019年12月25日已全部完成合同工程项目内容九盛公司应按合同总价款的70%支付进度款，即九盛公司至2019年12月31日应支付工程款1933.84万元。而九盛公司至2020年7月8日仅支付1430万元，九盛公司应当再支付工程进度款503.84万元，天强公司请求按总价款的95%支付工程款，依法不予支

安徽省黄山市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2021）皖10民终136号 上诉人（原审原告）：安徽天强建设有限公司，住所地安徽省芜湖市鸠江区清水工业园，统一社会信用代码91340207695739572H。 法定代表人:高翔，该公司总经理。 委托诉讼代理人：吴国良，该公司职员。 委托诉讼代理人：刘二龙，安徽齐峰律师事务所律师。 上诉人（原审被告）：黄山市九盛房地产开发有限责任公司，住所地安徽省……