装饰装修合同纠纷 （2019）琼96民终1660号

本案的争议焦点是：1.被告是否应当向原告支付装修工程款1764151.09元；2.被告是否应当向原告支付违约金；3.被告是否应当以涉案项目的房产按照8500元/平方米抵付工程款。 1.关于被告是否应当向原告支付装修工程款1764151.09元的问题。原、被告签订的涉案合同系双方的真实意思表示，内容不违反法律和行政法规的强制性规定，均为有效合同。双方应当按照约定全面履行自己的义务。根据原、被告签订的《海南东方龙湾6#、7#精装修工程施工补充协议》中“补充协议签订后第三日开始计算工期，工期25天”约定，6#楼、7#楼精装修工程的完工时间应当为2015年1月14日，实际上原告于2015年7月2日才施工完毕，向被告交付入户钥匙和空调遥控器，拖延了工期。根据《海南东方龙湾6#、7#精装修工程施工补充协议》约定：违约责任执行原合同;未按甲方指定交工时间，拖延工期的，乙方按每日20000元支付违约金，拖期超过7天，甲方有权中止合同，同时乙方赔偿因此给甲方造成的经济损失。原告应当赔偿被告7天的违约金140000元以及7天后因此给原告造成的损失，因被告对造成的经济损失未提交有效证据予以证明，并且原告除了

本案的争议焦点是：1.被告是否应当向原告支付装修工程款1764151.09元；2.被告是否应当向原告支付违约金；3.被告是否应当以涉案项目的房产按照8500元/平方米抵付工程款。 1.关于被告是否应当向原告支付装修工程款1764151.09元的问题。原、被告签订的涉案合同系双方的真实意思表示，内容不违反法律和行政法规的强制性规定，均为有效合同。双方应当按照约定全面履行自己的义务。根据原、被告签订的《海南东方龙湾6#、7#精装修工程施工补充协议》中“补充协议签订后第三日开始计算工期，工期25天”约定，6#楼、7#楼精装修工程的完工时间应当为2015年1月14日，实际上原告于2015年7月2日才施

海南省第一中级人民法院 民 事 判 决 书 （2019）琼96民终1660号 上诉人（原审原告）:中国第四冶金建设有限责任公司海南分公司，住所地：海南省海口市美兰区海甸5东路**福海新城****。 负责人：曹年福，经理。 委托诉讼代理人：秦恩轩，北京康达（海口）律师事务所律师。 被上诉人（原审被告）：海南文昌隆盛置业有限公司，住所，住所地：海南省文昌市文城镇高隆湾旅游大道西侧（滨海路朱杨楼）div……