建设工程施工合同纠纷 （2018）苏0583民初4041号
裁判要旨
荆门市金宁建设有限公司和浙江东冠建设集团有限公司签订的钢结构施工专业分包合同系双方真实意思表示，合法有效，本院予以认定。 该项目因江苏五丰置业有限公司的原因停工，且无法复工，合同无法继续履行，荆门市金宁建设有限公司要求解除合同，本院予以支持。 合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失。 荆门市金宁建设有限公司已经完成的工程量，浙江东冠建设集团有限公司应当支付价款。 经鉴定，荆门市金宁建设有限公司已经施工的1#、2#、3#玻璃盒子（共12只）钢架构部分价款、1#、2#、3#玻璃天棚（共6只）钢架构部分价款、7#楼主楼层屋顶装饰钢架部分以及制作好的钢连廊构件价款为3952626.77元，浙江东冠建设集团有限公司应当支付上述价款，扣除已经支付的160万元，还应支付2352626.77元。 关于已经制作好未安装的钢连廊构件，因江苏五丰置业有限公司管理人明确不予接收，浙江东冠建设集团有限公司可适当处置扣除残值后向管理人申报债权。 关于利息，双方合同约定“工程进度款按月进度完成质量合格工程造价的70%；年底付
摘要
荆门市金宁建设有限公司与浙江东冠建设集团有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
江苏省昆山市人民法院民 事 判 决 书(2018)苏0583民初4041号原告：荆门市金宁建设有限公司,住所地湖北省荆门市东宝区长宁大道**。 法定代表人：田宜强，该公司负责人。 委托诉讼代理人：魏强，广东国硕律师事务所律师。 委托诉讼代理人：林锐煌，广东国硕律师事务所律师。 被告：浙江东冠建设集团有限公司,,住所地浙江省杭州市滨江区长河街道秋溢路******法定代表人：汪建明，该公司董事长。 委……