装饰装修合同纠纷 （2021）浙02民终804号

首先，墨隐公司、王冰已经在《总体工程验收单》上签字，从形式上看满足竣工验收情形。其次，该验收单上也写明“所有收口要木作安装完毕后统一再收一次”，而至一审审理时涉案房屋还存在24-1阳台水斗未装（已购买），24-1、24-2最后一遍油漆未刷，24-1、24-2卫生间水龙头未装（已买），24-1主卧的墙纸未贴、主卧卫生间的水龙头未装、次卧淋浴房的灯带未装，24-2主卧壁纸未贴，24-1、24-2卫生未清扫等情形，也即实际装修工作尚未完工，虽然未完工部分在整体装修中占比较小，且上述情形的造成也不能完全归责于墨隐公司，但墨隐公司对此也应承担一定的责任，而从合同约定的竣工日期2019年8月28日至一审法院2020年11月11日现场勘验，上述施工内容尚未完工，对王冰的权益显然造成了较长时间的影响，故一审酌情认定墨隐公司支付王冰损失35000元，符合本案实际情况。因墨隐公司存在违约情形，故对于墨隐公司主张因王冰逾期付款而主张的利息损失一审亦未予支持，并无不当。 综上，墨隐公司的上诉请求不能成立，一审判决认定事实清楚，适用法律正确。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项之规定，判决如

首先，墨隐公司、王冰已经在《总体工程验收单》上签字，从形式上看满足竣工验收情形。其次，该验收单上也写明“所有收口要木作安装完毕后统一再收一次”，而至一审审理时涉案房屋还存在24-1阳台水斗未装（已购买），24-1、24-2最后一遍油漆未刷，24-1、24-2卫生间水龙头未装（已买），24-1主卧的墙纸未贴、主卧卫生间的水龙头未装、次卧淋浴房的灯带未装，24-2主卧壁纸未贴，24-1、24-2卫生未清扫等情形，也即实际装修工作尚未完工，虽然未完工部分在整体装修中占比较小，且上述情形的造成也不能完全归责于墨隐公司，但墨隐公司对此也应承担一定的责任，而从合同约定的竣工日期2019年8月28日至一审法

浙江省宁波市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2021）浙02民终804号 上诉人（原审原告、反诉被告）：宁波墨隐装饰设计有限公司。住所地：宁波市高新区翔云路**科贸中心****9-1。 法定代表人：宋鸿庆，该公司总经理。 委托诉讼代理人：刘元昌，浙江同舟律师事务所律师。 被上诉人（原审被告、反诉原告）：王冰，男，1976年6月26日出生，汉族，住宁波市鄞州区。 委托诉讼代理人：王缇莹，北京大成……