建设工程监理合同纠纷 （2021）豫03民终791号

智达公司与中行洛阳分行于2012年6月1日签订的《办公楼装修项目委托管理合同书》系双方当事人真实意思表示，不违反相关法律规定，合法有效，由于上述合同对工程的项目管理与服务的职责和内容、委托人和管理人的权利与义务、计划工期、项目管理报酬的计算与支付方式、违约责任等均有明确约定，双方当事人均应依照合同约定主张权利、履行义务。智达公司作为项目的管理及监理方，依据合同约定，其项目管理范围为包括招标投标阶段、施工准备阶段、施工阶段、工程验收、保修阶段等全过程项目管理（含施工监理），项目管理工作内容为包括计划管理、投资、质量、进度控制、安全管理；工程设计审查；招标、工程造价咨询、预结算审核；资料管理；现场监理；材料控制；工程变更及现场签证审核及管理；工程相关的其他管理工作（目前该项目已完成设计、预算等工作。项目勘察、设计等阶段工作不包含在内）。而根据本案现有证据可以看出，工期推迟延误的主要原因在于该工程施工时根据现场实际情况及中行洛阳分行的要求对原有设计进行了多次变动和更改。中行洛阳分行主张工期推迟延误的原因在于智达公司恶意拖延，但其提交的证据并不足以证明观点，故一审法院对其辩称不予采信。关于管理

智达公司与中行洛阳分行于2012年6月1日签订的《办公楼装修项目委托管理合同书》系双方当事人真实意思表示，不违反相关法律规定，合法有效，由于上述合同对工程的项目管理与服务的职责和内容、委托人和管理人的权利与义务、计划工期、项目管理报酬的计算与支付方式、违约责任等均有明确约定，双方当事人均应依照合同约定主张权利、履行义务。智达公司作为项目的管理及监理方，依据合同约定，其项目管理范围为包括招标投标阶段、施工准备阶段、施工阶段、工程验收、保修阶段等全过程项目管理（含施工监理），项目管理工作内容为包括计划管理、投资、质量、进度控制、安全管理；工程设计审查；招标、工程造价咨询、预结算审核；资料管理；现场

河南省洛阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）豫03民终791号上诉人(原审被告)：中国银行股份有限公司洛阳分行，住所地河南省洛阳市西工区中州中路439号。主要负责人：李鸿运，该行行长。委托诉讼代理人：田胜，该行工作人员。委托诉讼代理人：曹明哲，河南先为律师事务所律师。被上诉人(原审原告)：中汽智达（洛阳）建设监理有限公司，住所地河南省洛阳市涧西区西苑路13号。法定代表人：刘耀民，该公司董……