建设工程施工合同纠纷 （2017）鲁01民终6540号

”部分予以纠正。二、一审判决认定事实不清。庆润建筑公司一直未向上诉人提交完整的竣工验收备案及结算材料，该材料应当交付上诉人。《建设工程施工管理合同》第九条竣工结算条款中明确约定：“乙方应于工程报验后20日向甲方上报完整的竣工结算及所有经济签证、变更资料。”因此，庆润建筑公司有义务向上诉人提交完整的竣工验收结算资料和工程技术资料。关于“完整的竣工结算资料”的具体明细，国家技术性规范有着明确的规定，但至今为止，庆润建筑公司未向上诉人提交任何竣工验收结算资料，导致上诉人不能与发包人进行工程结算，无法取得相应工程款项，严重损害了上诉人的合法权益。庆润建筑公司辩称，一、根据一审中我方向法庭提交的证据及法庭查明的事实，我方并不存在逾期完工的事实，涉案工程开工日期为2011年10月，并且存有增项工程，工期为两个月，我方实际竣工时间为2014年5月30日，因此，我方并不存在逾期竣工的违约情形，且本案的上诉人于2016年7月18日提起诉讼，已经超过了两年诉讼时效，依法也不应予以支持。二、对于上诉人所主张的竣工结算资料在济南市中级人民法院（2014）济民五初字第78号生效判决中已经明确确认本案的我方已经向

”部分予以纠正。二、一审判决认定事实不清。庆润建筑公司一直未向上诉人提交完整的竣工验收备案及结算材料，该材料应当交付上诉人。《建设工程施工管理合同》第九条竣工结算条款中明确约定：“乙方应于工程报验后20日向甲方上报完整的竣工结算及所有经济签证、变更资料。”因此，庆润建筑公司有义务向上诉人提交完整的竣工验收结算资料和工程技术资料。关于“完整的竣工结算资料”的具体明细，国家技术性规范有着明确的规定，但至今为止，庆润建筑公司未向上诉人提交任何竣工验收结算资料，导致上诉人不能与发包人进行工程结算，无法取得相应工程款项，严重损害了上诉人的合法权益。庆润建筑公司辩称，一、根据一审中我方向法庭提交的证据及法

山东省济南市中级人民法院民 事 判 决 书(2017）鲁01民终6540号上诉人（原审原告）：济南建工总承包集团建筑工程有限公司，住所地山东省济阳县。法定代表人：张徽，总经理。上诉人（原审原告）：济南建工总承包集团有限公司，住所地济南市。法定代表人：张晓萌，经理。以上两上诉人共同委托诉讼代理人：刘宁，山东京鲁律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：济南庆润建筑劳务有限公司，住所地济南市。法定代表人：……