建设工程合同纠纷 （2021）黑03民终237号

北大荒公司与虎林汇源公司通过招、投标方式，签订的生态牧场项目钢构合同系双方当事人的真实意思表示，且不违反法律规定，该合同合法有效。北大荒公司按照合同约定履行了工程的承建义务，该工程经双方确认已验收合格并使用，虎林汇源公司应按照合同约定履行给付全部工程款的义务。双方经协商对尚欠工程款事宜达成调解协议系双方当事人的真实意思表示，且调解协议经本院确认并制作调解书，双方达成的协议内容合法有效，双方对无争议的尚欠工程款本金3323237元达成合意；双方对于有争议的尚欠工程款本息未达成一致意见，北大荒公司提起本案诉讼。2019年9月26日，双方针对于尚欠工程款本金3323237元达成和解协议，现北大荒公司要求虎林汇源公司给付以和解确认工程款本金3323237元，自2014年10月1日起分段计算的利息及后续利息，因双方签订的验收报告确认该工程竣工日期为2015年5月20日，北大荒公司要求自2014年10月1日起计算利息不当，应自2015年5月20日起计算至双方达成和解协议的日期2019年9月26日止，故虎林汇源公司应给付北大荒公司尚欠工程款本金3323237元的利息867364.82元（以本金332

北大荒公司与虎林汇源公司通过招、投标方式，签订的生态牧场项目钢构合同系双方当事人的真实意思表示，且不违反法律规定，该合同合法有效。北大荒公司按照合同约定履行了工程的承建义务，该工程经双方确认已验收合格并使用，虎林汇源公司应按照合同约定履行给付全部工程款的义务。双方经协商对尚欠工程款事宜达成调解协议系双方当事人的真实意思表示，且调解协议经本院确认并制作调解书，双方达成的协议内容合法有效，双方对无争议的尚欠工程款本金3323237元达成合意；双方对于有争议的尚欠工程款本息未达成一致意见，北大荒公司提起本案诉讼。2019年9月26日，双方针对于尚欠工程款本金3323237元达成和解协议，现北大荒公司

黑龙江省鸡西市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）黑03民终237号上诉人（一审被告）：虎林市珍宝岛汇源生态农业有限公司，住所地黑龙江省虎林市珍宝岛乡新跃村。法定代表人：康宏斌，总经理。委托诉讼代理人：孙源，该公司职工。被上诉人（一审原告）：北大荒建设集团有限公司，住所地黑龙江省哈尔滨市南岗区富水路93号。法定代表人：翟永胜，董事长。委托诉讼代理人：毕珊珊，该公司区域经理。委托诉讼代理人：邹……