建设工程施工合同纠纷 （2019）宁01民再62号

本案被上诉人的诉讼请求是要求支付工程款利息，与2017年起诉的主体、诉请不一致，不属于重复起诉；2015年8月19日，宁夏回族自治区审计厅对上诉人、被上诉人通过签订《土地转让协议书》的方式用宁夏金沙林场1274亩土地抵顶被上诉人工程款2548万元进行审计确认后，从而实际扣减了上诉人拖欠被上诉人的2548万元工程款,上诉人应在审计部门审核后及时将抵顶土地产权变更至被上诉人名下，但因上诉人未能在之后将涉案土地使用权证变更至被上诉人名下，致使被上诉人相应的各项土地使用权能并未实现，损害了被上诉人对抵顶土地所享有的各项权益，故一审判决认定上诉人承担自2015年4月1日至2017年3月17日期间拖欠2548万元工程款利息正确；上诉人主张其并非本案适格主体，对此，因本案系因上诉人拖欠被上诉人建设工程款债务而引发纠纷，债务主体是上诉人，并非他人，上诉人的该请求不成立；上诉人主张涉案土地未能交付的责任系被上诉人所致，对此，因涉案土地是否交付及未交付责任承担问题与上诉人承担逾期办证的违约责任是两个不同的法律关系，本案审理范围是上诉人是否承担逾期办理变更土地产权的违约责任问题，土地是否交付以及交付责任的承

本案被上诉人的诉讼请求是要求支付工程款利息，与2017年起诉的主体、诉请不一致，不属于重复起诉；2015年8月19日，宁夏回族自治区审计厅对上诉人、被上诉人通过签订《土地转让协议书》的方式用宁夏金沙林场1274亩土地抵顶被上诉人工程款2548万元进行审计确认后，从而实际扣减了上诉人拖欠被上诉人的2548万元工程款,上诉人应在审计部门审核后及时将抵顶土地产权变更至被上诉人名下，但因上诉人未能在之后将涉案土地使用权证变更至被上诉人名下，致使被上诉人相应的各项土地使用权能并未实现，损害了被上诉人对抵顶土地所享有的各项权益，故一审判决认定上诉人承担自2015年4月1日至2017年3月17日期间拖欠25

宁夏回族自治区银川市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2019）宁01民再62号 再审申请人（一审被告、二审上诉人）：宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院，住所地宁夏回族自治区永宁县胜利乡金沙林场。 法定代表人：余峰，该院院长。 委托诉讼代理人：宋淑琴，北京市盈科（银川）律师事务所律师。 委托诉讼代理人：蒋伏星，北京市盈科（银川）律师事务所律师。 被申请人（一审原告、二审被上诉人）：宁夏鑫荣房地产开……