买卖合同纠纷 （2019）吉03民终902号

南通精诚公司与康斯格公司所签订的买卖合同系双方真实意思表示，合同内容不违反法律、法规的强制性规定，系有效合同，现原告南通精诚公司主张解除与康斯格公司签订的《预辊涂氟碳石纹压纹铝板采购合同》，康斯格公司主张南通精诚公司未按约定时间提供图纸构成违约，但结合《会议纪要》，双方实际已经将图纸交付时间与供货数量进行了变更。《会议纪要》后，南通精诚公司按纪要时间提供了图纸且支付6901304元，而康斯格公司自行备货加放余量共完成了23500㎡与《采购合同》中以实际结算（该合同无加放余量约定）、《会议纪要》暂备17000㎡相违背。康斯格公司举证三张发票底单辩称该三张发票所记载的供货面积遗漏。经核对，该三张发票底单均已包含在南通精诚公司举证的42张发票当中，底单所载的供货面积和货款数额已经包含在南通精诚公司举证的42张发票中。南通精诚公司已经足额支付了货款，而康斯格公司未能按合同及《会议纪要》约定提供货物，造成原告工地停工，故康斯格公司已经构成根本违约，依照《中华人民共和国合同法》第九十四条第四款规定“当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同”，故南通精诚公司

南通精诚公司与康斯格公司所签订的买卖合同系双方真实意思表示，合同内容不违反法律、法规的强制性规定，系有效合同，现原告南通精诚公司主张解除与康斯格公司签订的《预辊涂氟碳石纹压纹铝板采购合同》，康斯格公司主张南通精诚公司未按约定时间提供图纸构成违约，但结合《会议纪要》，双方实际已经将图纸交付时间与供货数量进行了变更。《会议纪要》后，南通精诚公司按纪要时间提供了图纸且支付6901304元，而康斯格公司自行备货加放余量共完成了23500㎡与《采购合同》中以实际结算（该合同无加放余量约定）、《会议纪要》暂备17000㎡相违背。康斯格公司举证三张发票底单辩称该三张发票所记载的供货面积遗漏。经核对，该三张发

吉林省四平市中级人民法院 民事判决书 （2019）吉03民终902号 上诉人（原审被告）:常州康斯格装饰材料有限公司，住所地:江苏省常州市新**薛家镇吕汤路**。 法定代表人：陈恒平，执行董事。 委托诉讼代理人：薛英泽，江苏派腾律师事务所律师。 被上诉人（原审原告）：南通精诚建设集团有限公司公主岭分公司，住所地：吉林省长春市景阳大路**鑫城**。 法定代表人：张国建,经……