装饰装修合同纠纷 (2019)皖0104民初7558号
裁判要旨
原被告签订的《住宅装饰装修施工合同》及补充协议应为合法有效,原被告应按该合同履行各自义务。 按照双方签订的补充协议约定:工期顺延至2018年10月25日,安装结束后第二天付清尾款。 现工程已于2018年10月25日完工,被告尚欠15842元工程款(16200元-358元)未予支付,故原告要求被告支付该工程余款15842元并支付自2018年10月26日起按年利率4.9%标准计算的利息的请求,本院予以支持。 原告称施工中增加工程量10256元,但因其提供《工程变更联系单》上被告未签字,同时被告也予以否认,故原告要求被告支付该10256元工程款的请求,本院不予支持。 按照合同约定只有甲方(被告)违约导致合同解除,或甲方单方面要求解除合同或甲方原因致使合同目的不能实现才须支付乙方(原告)按合同总额70%违约金,该约定并不适用本案情形,且约定的违约金数额也过高,同时原告要求被告已承担相应的工程款利息的实际损失,故原告要求被告再支付按合同总金额的30%违约金及律师费的请求,本院不予支持。 被告称原告工程存在质量等问题可另案诉讼。 据此,依照《中华人民共和国合同法》第八条、第一百零七条、第一百零九条
摘要
合肥匠人智装装饰工程有限公司与王玮装饰装修合同纠纷一审民事判决书
正文(节选)
安徽省合肥市蜀山区人民法院民 事 判 决 书(2019)皖0104民初7558号原告:合肥匠人智装装饰工程有限公司,住所地合肥市蜀山区长江西路**福乐门广场商业裙楼,统一社会信用代码913401001MA2NB3GQ4G。 法定代表人:余福生,执行董事兼总经理。 委托诉讼代理人:葛飞,安徽昊华律师事务所律师。 被告:王玮,男,汉族,1965年10月14日出生,住安徽省合肥市蜀山区。 委托诉讼代理人……