申请撤销仲裁裁决 （2016）豫15民特11-2号

可以由仲裁庭重新仲裁，依照《中华人民共和国仲裁法》第六十一条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国仲裁法〉若干问题的解释》第二十一条的规定，裁定本案中止撤销程序，并通知信阳市仲裁委员会于2017年2月26日前重新仲裁。信阳市仲裁委员会逾期未进行仲裁并将仲裁结果书面告知本院。本院根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国仲裁法〉若干问题的解释》第二十二条的规定，已恢复撤销程序。经审理查明，本案申请人于2014年3月已与被申请人中石化工建设有限公司签订《西气东输南阳至信阳天然气管道桐柏分输站——信阳交界安装工程建设工程施工合同》。该合同解除后，申请人又于同年7月1日与信阳弘盛燃气有限责任公司就该工程签订的同名合同（未实际履行并已解除）。本案争议的工程项目，系由被申请人信阳弘盛燃气有限责任公司发包，原由中石化工建设有限公司承包施工，中石化工建设有限公司又将工程转包给申请人。被申请人中石化工建设有限公司在仲裁答辩状中明确认可2013年3月13日至2013年5月19日是申请人正常施工时间；且2014年5月22日，被申请人信阳弘盛燃气有限责任公司已在关于解除其与被申请人中石化工建设有限公司施工合

可以由仲裁庭重新仲裁，依照《中华人民共和国仲裁法》第六十一条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国仲裁法〉若干问题的解释》第二十一条的规定，裁定本案中止撤销程序，并通知信阳市仲裁委员会于2017年2月26日前重新仲裁。信阳市仲裁委员会逾期未进行仲裁并将仲裁结果书面告知本院。本院根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国仲裁法〉若干问题的解释》第二十二条的规定，已恢复撤销程序。经审理查明，本案申请人于2014年3月已与被申请人中石化工建设有限公司签订《西气东输南阳至信阳天然气管道桐柏分输站——信阳交界安装工程建设工程施工合同》。该合同解除后，申请人又于同年7月1日与信阳弘盛燃气有限责任公司就该

河南省信阳市中级人民法院民 事 裁 定 书（2016）豫15民特11-2号申请人：江汉油田瑞腾达工程潜江有限公司。委托诉讼代理人：徐宗江，湖北章华律师事务所律师。被申请人：中石化工建设有限公司。被申请人：中石化工建设有限公司第十五分公司。二被申请人共同委托诉讼代理人：关玉军，山东鼎茂律师事务所律师。被申请人信阳弘盛燃气有限责任公司。委托诉讼代理人：陈吴胜，该公司副总经理。申请人江汉油田瑞腾达工程潜……