建设工程施工合同纠纷 （2016）渝05民初277号

海力公司与高融公司签订的《工程施工协议书》系双方当事人真实意思表示，协议书内容不违反法律、法规禁止性规定，依法有效，对双方当事人具有约束力。针对海力公司提出的以下问题：1、双方签订的《工程施工协议书》是否应当解除？2、海力公司施工工程造价及停工损失如何确认？3、海力公司主张工程款的条件是否成就，以及海力公司主张违约金、返还垫付款423.51万元及利息、退还保证金200万元及利息的请求是否成立？4、海力公司主张优先权是否成立？现评述如下：一、海力公司请求解除与高融公司签订《工程施工协议书》的问题根据《中华人民共和国合同法》第九十四规定，有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。本案，海力公司与高融公司签订《工程施工协议书》后，海力公司按约组织人员进场施工，施工过程中，因高融公司资金链断裂，不能按约向海力公司支付工程进度款，

海力公司与高融公司签订的《工程施工协议书》系双方当事人真实意思表示，协议书内容不违反法律、法规禁止性规定，依法有效，对双方当事人具有约束力。针对海力公司提出的以下问题：1、双方签订的《工程施工协议书》是否应当解除？2、海力公司施工工程造价及停工损失如何确认？3、海力公司主张工程款的条件是否成就，以及海力公司主张违约金、返还垫付款423.51万元及利息、退还保证金200万元及利息的请求是否成立？4、海力公司主张优先权是否成立？现评述如下：一、海力公司请求解除与高融公司签订《工程施工协议书》的问题根据《中华人民共和国合同法》第九十四规定，有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不

重庆市第五中级人民法院民 事 判 决 书(2016)渝05民初277号原告：海力控股集团有限公司，住所地江西省南昌市南昌南新城象湖路2188号，统一社会信用代码注册号360111210001599。法定代表人：卜海国，董事长。委托诉讼代理人：张耕，重庆坤源衡泰律师事务所律师。委托诉讼代理人：王薇蕾，重庆坤源衡泰律师事务所律师。被告：重庆高融置业有限公司，住所地重庆市江津珞璜镇长合村26组杨俐联建房……