建设工程合同纠纷 （2021）冀02民终1700号

唐山鑫泽劳务分包有限公司、唐山荣盛房地产开发有限公司签订的《施工合同》虽系补签，但也是双方真实意思表示，合法有效，应予以保护。双方所签订《施工合同》虽未约定驻工地代表，但认可徐硕为其工作人员，故徐硕在完工后工程量三方确认单中的签字系职务行为，其法律责任应由唐山荣盛房地产开发有限公司承担。唐山市丰南区社会保险服务中心出具的参保人员个人账户确认表显示王双合、马玉昌、董恩波、徐向育为唐山市丰南区普捷物业服务有限公司的工作人员，结合唐山鑫泽劳务分包有限公司提交的紧急维修支领单中由维修主管、小区经理、客户维修部、客户服务组长、生产副总、唐山荣盛房地产开发有限公司法定代表人张国军逐层审批制度及唐山市丰南区普捷物业服务有限公司的工商信息显示在案涉工程施工期间唐山市丰南区普捷物业服务有限公司作为唐山荣盛房地产开发有限公司全资成立的公司，其工作人员完全也受唐山荣盛房地产开发有限公司的指派，代表唐山荣盛房地产开发有限公司。故唐山鑫泽劳务分包有限公司方提交的完工后工程量三方确认单可以证明唐山荣盛房地产开发有限公司对唐山鑫泽劳务分包有限公司施工的工程进行了验收，对具体的结算数额也进行了确认。同理，唐山荣盛房地

唐山鑫泽劳务分包有限公司、唐山荣盛房地产开发有限公司签订的《施工合同》虽系补签，但也是双方真实意思表示，合法有效，应予以保护。双方所签订《施工合同》虽未约定驻工地代表，但认可徐硕为其工作人员，故徐硕在完工后工程量三方确认单中的签字系职务行为，其法律责任应由唐山荣盛房地产开发有限公司承担。唐山市丰南区社会保险服务中心出具的参保人员个人账户确认表显示王双合、马玉昌、董恩波、徐向育为唐山市丰南区普捷物业服务有限公司的工作人员，结合唐山鑫泽劳务分包有限公司提交的紧急维修支领单中由维修主管、小区经理、客户维修部、客户服务组长、生产副总、唐山荣盛房地产开发有限公司法定代表人张国军逐层审批制度及唐山市丰南区

河北省唐山市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）冀02民终1700号上诉人（原审被告）：唐山荣盛房地产开发有限公司，住所地：河北省唐山市丰南区汇通路荣盛未来城B座4层。法定代表人：张国军，总经理。委托诉讼代理人：徐良伟，该公司员工。委托诉讼代理人：段长烁，河北段长烁律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：唐山鑫泽劳务分包有限公司，住所地：唐山市丰南区丰南镇双湖锦苑清源街106号。法定代表人：邵……