建设工程施工合同纠纷 （2014）济民终字第1594号

原告山东皓德威集团与被告老黄牛安装公司签订的劳务合同、原告山东皓德威集团与迪尔集团有限公司签订的《补充协议》，均合法有效，对合同相对人均具有法律约束力，应严格遵守并且实履行。老黄牛安装公司在工程施工过程中，将土方回填工程非法转包给没有施工资质的张星林，导致涉案工程土方回填夯实不达标，致使主厂房南北两侧、化水车间南侧出现地面不均匀沉降，造成工期延误，致使原告违反了与迪尔集团签订的补充协议相关条款之约定而受到经济处罚，并承担违约责任。故，依据原告山东皓德威集团与被告老黄牛安装公司签订的合同，老黄牛公司应承担赔偿原告皓德威公司经济损失的民事责任。张星林作为自然人，应知其不具有从事建筑活动的资质，但仍违反法律规定，承包土方开挖及回填工程，最终致使涉案工程出现质量问题，造成工程延期，给原告皓德威公司造成了经济损失，应负有直接责任。老黄牛公司非法转包与张星林非法承包的行为，对原告皓德威公司构成了共同侵权，根据《中华人民共和国民法通则》第一百三十条之规定，二人以上共同侵权造成他人损害的，应当承担连带责任。老黄牛公司同张星林作为共同侵权人，应共同向原告承担经济损失赔偿责任。被告张星林主张，其所施涉案工

原告山东皓德威集团与被告老黄牛安装公司签订的劳务合同、原告山东皓德威集团与迪尔集团有限公司签订的《补充协议》，均合法有效，对合同相对人均具有法律约束力，应严格遵守并且实履行。老黄牛安装公司在工程施工过程中，将土方回填工程非法转包给没有施工资质的张星林，导致涉案工程土方回填夯实不达标，致使主厂房南北两侧、化水车间南侧出现地面不均匀沉降，造成工期延误，致使原告违反了与迪尔集团签订的补充协议相关条款之约定而受到经济处罚，并承担违约责任。故，依据原告山东皓德威集团与被告老黄牛安装公司签订的合同，老黄牛公司应承担赔偿原告皓德威公司经济损失的民事责任。张星林作为自然人，应知其不具有从事建筑活动的资质，但仍

山东省济宁市中级人民法院民 事 判 决 书（2014）济民终字第1594号上诉人（原审被告）济宁市老黄牛建筑安装工程有限公司。住所地：山东省邹城市设计院路*号。法定代表人郑立泉，总经理。委托代理人王力波。上诉人（原审被告）被告张星林。委托代理人段士军，内蒙古天晟律师事务所律师。被上诉人（原审原告）山东皓德威建设集团有限公司。住所地山东省济宁市建设路**号。法定代表人郝晓东，董事长。委托代理人朱新伟……