建设工程施工合同纠纷 （2021）黑09民终99号

中正锅炉公司、新力锅炉公司于2018年6月20日签订劳务分包合同，中正锅炉公司将黑龙江省东部再生资源回收利用产业园供热中心锅炉及附属设备安装工程分包给新力锅炉公司，该合同系双方真实意思表示，不违反法律、法规等行政性法规，系合法有效的合同，中正锅炉公司、新力锅炉公司之间建立建设工程分包合同关系后，双方当事人应当履行各自的义务。新力锅炉公司未按约定完成案涉工程，根据鉴定意见新力锅炉公司已完成工程量价款为39,520.00元，中正锅炉公司在履行合同中先行预付新力锅炉公司工程款150,000.00元，新力锅炉公司认可且收到，超出部分110,480.00元应予以返还，中正锅炉公司主张新力锅炉公司按合同约定给付违约金的诉讼请求是否应予支持的问题，新力锅炉公司虽未按照合同约定完成案涉锅炉安装工程，是双方认可的事实，工程停工的原因，中正锅炉公司提交了多次要求新力锅炉公司复工的通知，但新力锅炉公司未在相关通知中签字确认，无法认定该通知是否已送达新力锅炉公司，中正锅炉公司应承担举证不能的法律后果，且考虑案涉工程停工原因系新力锅炉公司施工人员受伤，新力锅炉公司支出数十万元赔偿款，损失严重，故对中正锅炉公司请

中正锅炉公司、新力锅炉公司于2018年6月20日签订劳务分包合同，中正锅炉公司将黑龙江省东部再生资源回收利用产业园供热中心锅炉及附属设备安装工程分包给新力锅炉公司，该合同系双方真实意思表示，不违反法律、法规等行政性法规，系合法有效的合同，中正锅炉公司、新力锅炉公司之间建立建设工程分包合同关系后，双方当事人应当履行各自的义务。新力锅炉公司未按约定完成案涉工程，根据鉴定意见新力锅炉公司已完成工程量价款为39,520.00元，中正锅炉公司在履行合同中先行预付新力锅炉公司工程款150,000.00元，新力锅炉公司认可且收到，超出部分110,480.00元应予以返还，中正锅炉公司主张新力锅炉公司按合同约

黑龙江省七台河市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）黑09民终99号上诉人（一审被告、反诉原告）：开封市新力锅炉安装有限公司，住所地河南省开封市开发区民营工业园区（民和路11号）。法定代表人：张常红，该公司总经理。委托诉讼代理人：曹凤文，天津冠浩律师事务所律师。委托诉讼代理人：王安远，河南时代律师事务所律师。被上诉人（一审原告、反诉被告）：黑龙江中正锅炉有限公司，住所地哈尔滨市香坊区珠江路9……