装饰装修合同纠纷 (2019)苏0506民初5902号
裁判要旨
原告与居联饰家苏州分公司签订装饰装修工程施工合同,并已支付相应定金,该合同合法有效,双方均应恪守履行。 居联饰家公司对合同、收据的印章真实性无法确定,并不影响该合同的法律效力。 施工合同约定付款节点、工期,原告已按时履行付款义务,但居联饰家苏州分公司未按约完成装修任务,致使原告不得以自行装修。 居联饰家苏州分公司以自身行为表明不再履行合同,原告以此要求解除施工合同,合法有据,予以支持,解除时间以向居联饰家苏州分公司公告送达诉讼材料之日即2019年11月2日为准。 居联饰家苏州分公司两次向原告出具收据,均已加盖财务专用章,其中28000元虽付至云潮装饰公司或其苏州分公司账户,但收据仍由居联饰家苏州分公司开具,并不代表原告已同意施工合同相对方变更为云潮装饰苏州分公司。 相应请假条、未打卡证明可以说明居联饰家苏州分公司与云潮装饰公司或苏州分公司存在联系,但此仅为内部管理问题,无法确定原告的施工合同主体发生改变。 居联饰家公司提供的工作联系单并未涉及原告的合同,不能证明三方就合同主体的变更已达成合意。 居联饰家公司认为,施工合同已由云潮装饰苏州分公司承继并履行,缺乏依据,不予采信。 施工合同因
摘要
钱煜与南京居联饰家装饰工程有限公司苏州分公司、南京居联饰家装饰工程有限公司装饰装修合同纠纷一审民事判决书
正文(节选)
苏州市吴中区人民法院民 事 判 决 书(2019)苏0506民初5902号原告:钱煜,女,1991年4月11日生,汉族,住泰兴市。 委托诉讼代理人:严龙芳、王利群,江苏双泽律师事务所律师。 被告:南京居联饰家装饰工程有限公司苏州分公司,住所地苏州市吴中经济开发区城南街道宝怡大厦东吴南路198号3002室。 负责人:周旭。 被告:南京居联饰家装饰工程有限公司,住所地南京市江宁区东山街道天印大道880……