建设工程施工合同纠纷 （2017）川19民终652号

本案争议焦点一是被告张珺琳、张华平是否有无故停工行为，该行为是否给原告琨盛建筑公司造成损失；二是反诉被告琨盛建筑公司是否应当向反诉原告张珺琳、张华平支付工程款，具体数额如何计算；三是第三人周宗民是否超领了劳务费和材料费。对于被告张珺琳、张华平是否有无故停工行为，该行为是否给原告琨盛建筑公司造成损失的问题。原告琨盛建筑公司提供的证据只能证实张珺琳、张华平在施工过程中有停工行为，但不能证实属无故停工，也不能证实该停工行为给琨盛建筑公司造成了不能顺利进行审计和承担借款利息的损失。对于反诉被告琨盛建筑公司是否应当向反诉原告张珺琳、张华平支付工程款，具体数额如何计算的问题。反诉被告琨盛建筑公司将建设工程分包给不具备相应资质的反诉原告张珺琳、张华平施工，违反了《中华人民共和国建筑法》中的禁止性规定，故琨盛建筑公司与张珺琳、张华平于2016年3月16日签订的《工程协议》无效。但案涉工程完工后，已实际交付使用并经审计，应当视为合格。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷适用法律问题的解释》第二条之规定，琨盛建筑公司应当按照约定向张珺琳、张华平支付工程款。对于具体数额，从双方提供的证据可以证实琨

本案争议焦点一是被告张珺琳、张华平是否有无故停工行为，该行为是否给原告琨盛建筑公司造成损失；二是反诉被告琨盛建筑公司是否应当向反诉原告张珺琳、张华平支付工程款，具体数额如何计算；三是第三人周宗民是否超领了劳务费和材料费。对于被告张珺琳、张华平是否有无故停工行为，该行为是否给原告琨盛建筑公司造成损失的问题。原告琨盛建筑公司提供的证据只能证实张珺琳、张华平在施工过程中有停工行为，但不能证实属无故停工，也不能证实该停工行为给琨盛建筑公司造成了不能顺利进行审计和承担借款利息的损失。对于反诉被告琨盛建筑公司是否应当向反诉原告张珺琳、张华平支付工程款，具体数额如何计算的问题。反诉被告琨盛建筑公司将建设工程

四川省巴中市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）川19民终652号上诉人(原审原告、反诉被告):四川琨盛建筑工程有限公司。住所地：成都市武侯区高升桥路*号*栋*层***号。法定代表人：丁小华，系公司董事长。委托诉讼代理人：滕海泉，巴中市南江县集州法律服务所法律工作者。委托诉讼代理人：李新燕，南江县赶场法律服务所法律工作者。被上诉人(原审被告、反诉原告):张珺琳，男，生于1972年10月25日……