建设工程施工合同纠纷 （2014）乌中民四终字第469号
裁判要旨
《中华人民共和国合同法》第六十条第一款规定：“当事人应当按照约定全面履行自己的义务。”本案中，济困医院与联和承造公司签订施工合同书，济困医院将该院内的供应室工程及六层洁净手术部净化工程发包给联和承造公司，双方存在建设工程承包合同关系。本案中，联和承造公司与济困医院对争议工程的交付以及投入使用时间说法不一，双方亦未在工程完工后，对工程组织竣工验收。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条第（三）项规定：“当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：……（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。”本案中，从联和承造公司向法庭提交的监测报告以及维护人员郭宏飞的证人证言证实，工程完工时间应当为2009年9月，2010年1月工程正式投入使用。故确认争议工程于2010年1月正式竣工。本案中，联和承造公司与济困医院均对新疆高博审计事务所做出的争议工程的工程造价2939614.47元无异议，对已支付工程款2608000元亦无异议。对此原审法院予以确认。关于济困医院认为向新疆维吾尔自治区一建支付工程款13万元，系支付
摘要
《中华人民共和国合同法》第六十条第一款规定：“当事人应当按照约定全面履行自己的义务。”本案中，济困医院与联和承造公司签订施工合同书，济困医院将该院内的供应室工程及六层洁净手术部净化工程发包给联和承造公司，双方存在建设工程承包合同关系。本案中，联和承造公司与济困医院对争议工程的交付以及投入使用时间说法不一，双方亦未在工程完工后，对工程组织竣工验收。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条第（三）项规定：“当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：……（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。”本案中，从联和
正文（节选）
新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院民 事 判 决 书（2014）乌中民四终字第469号上诉人（原审被告）：新疆维吾尔自治区第一济困医院委托代理人：雷勇，该院设备部主任。委托代理人：陈彦，新疆源智律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：中国联和承造实业有限公司委托代理人：杨斌，新疆方天律师事务所律师。上诉人新疆维吾尔自治区第一济困医院（以下简称济困医院）因建设工程施工合同纠纷一案，不服乌鲁木齐市水……