建设工程施工合同纠纷 （2019）宁0122民初6922号
裁判要旨
原告主张被告欠付工程款3817395元，被告对此数额没有异议，本院予以支持。 本案的争议焦点为，被告是否应当向原告支付逾期付款利息。 本院认为，双方在合同中约定工程款的支付由建设单位根据财政拨款后，下拨承包单位。 该约定属附期限的约定，而约定中期限的时间节点并不明确，应属约定不明。 庭审中，原告未能提交证据证实工程实际交付时间，根据贺兰县审计局委托宁夏华恒信工程造价咨询有限公司出具的结算审核报告载明，涉案工程于2015年11月2日竣工验收，故本院认为以该时间节点为起算点计算逾期付款利息为宜，根据被告提交的付款凭证显示，其于2018年2月11日向原告支付工程款160000元，于2018年7月27日支付500000元，于2018年12月4日支付440000元，于2019年1月31日支付500000元，于2019年4月30日支付100000元，于2019年8月22日支付320000元，累计支付2020000元。 经分段核算，以中国人民银行同期贷款利率为标准计算至2019年11月4日的逾期付款利息为1001731.12元，原告主张1635977元，超出部分不予支持。 被告还应以3817395元
摘要
宁夏第五建筑有限公司与贺兰县水务局建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
宁夏回族自治区贺兰县人民法院民事判决书（2019）宁0122民初6922号原告：宁夏第五建筑有限公司，统一社会信用代码91640000227680653G。 法定代表人：徐某，宁夏回族自治区银川市人，大学文化，中共党员，住宁夏回族自治区银川市。 委托诉讼代理人：张某，宁夏平瑞律师事务所律师。 委托诉讼代理人：王某，宁夏回族自治区石嘴山市人，大学文化，住宁夏回族自治区银川市。 被告：贺兰县水务局，统……