建设工程施工合同纠纷 （2014）济民五初字第9号

原告济南舜联公司与被告山东启德公司于2010年12月18日签订《山东启德国际金融中心土石方工程施工合同》、2012年5月31日签订补充协议一份、就启德国际金融中心道路及综合管网工程签订《施工合同》一份，2012年11月22日签订《山东启德国际金融中心土石方施工合同、补充协议—关于16地块北侧电缆沟影响区域、后续地块深基础部分石方采用油锤破碎、外运施工》及2013年10月15日签订《济南启德国际金融中心工程施工合同》，系双方当事人的真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，应为合法有效。庭审中，双方均认可涉案工程中的启德国际金融中心道路及综合管网工程已于2012年底竣工并结算，其余工程尚未竣工，并于2013年12月停工。现原告济南舜联公司主张涉案工程已经济南市中级人民法院拍卖，涉案合同已经无法实际履行，要求解除与山东启德公司签订的施工合同及补充协议。本院认为，双方就启德国际金融中心道路及综合管网工程签订的《施工合同》已经在2012年底竣工并结算，济南舜联公司要求解除该施工合同无法律依据，本院不予准许。双方于2010年12月18日签订的《山东启德国际金融中心土石方工程施工合同》、20

原告济南舜联公司与被告山东启德公司于2010年12月18日签订《山东启德国际金融中心土石方工程施工合同》、2012年5月31日签订补充协议一份、就启德国际金融中心道路及综合管网工程签订《施工合同》一份，2012年11月22日签订《山东启德国际金融中心土石方施工合同、补充协议—关于16地块北侧电缆沟影响区域、后续地块深基础部分石方采用油锤破碎、外运施工》及2013年10月15日签订《济南启德国际金融中心工程施工合同》，系双方当事人的真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，应为合法有效。庭审中，双方均认可涉案工程中的启德国际金融中心道路及综合管网工程已于2012年底竣工并结算，其余工程尚未

山东省济南市中级人民法院民 事 判 决 书（2014）济民五初字第9号原告济南舜联建设集团有限公司，住所地济南市。法定代表人史先柱，该公司董事长。委托代理人吕为彦，男，1987年7月28日出生，汉族，该公司法务部职员，住济南市。委托代理人顾卫平，山东鹏飞律师事务所律师。被告山东启德置业有限公司，住所地济南市。法定代表人李晓红，董事长。委托代理人李军，女，1969年5月3日出生，汉族，该公司职员，住……