装饰装修合同纠纷 （2019）鲁07民终6174号

装饰装修工程属于建设工程范畴，承包人应当具备相应资质，涉案工程装修范围是昌邑市星货郎宾馆一层大厅、二层餐厅、三层客房41间及走廊的装饰装修，涉案酒店装修关乎公众安全，应当具备相应的承包资质，故认定双方签订的《建筑装饰工程施工合同》无效。 葛方宁主张涉案工程存在质量问题且工程不合格，提交由青岛都市118连锁酒店集团项目部出具的工程整改汇总表一份，证明在2016年12月28日由都市118酒店集团对涉案工程进行验收，综合验收为不符合总部要求，不符合标准。程正江质证称涉案工程不存在质量问题，该工程合格，且葛方宁于2016年12月24日进行营业，因葛方宁实际使用涉案工程应视为验收合格。 法院认为，葛方宁提交的验收表无验收单位的盖章，亦无程正江施工方的签字确认，经法院到都市118总部调取，验收单位亦无法提交相关材料，故对该验收表不予采信。且葛方宁的酒店于2016年12月24日始营业，即葛方宁实际占有并使用涉案工程，因此涉案工程应视为合格。 二、葛方宁欠付程正江工程款数额和葛方宁因赶工期自行找人装修产生的费用、第三方损失能应否折抵工程款问题 葛方宁对已付款70万元无异议，但对程正江所述因葛方宁打款不

装饰装修工程属于建设工程范畴，承包人应当具备相应资质，涉案工程装修范围是昌邑市星货郎宾馆一层大厅、二层餐厅、三层客房41间及走廊的装饰装修，涉案酒店装修关乎公众安全，应当具备相应的承包资质，故认定双方签订的《建筑装饰工程施工合同》无效。 葛方宁主张涉案工程存在质量问题且工程不合格，提交由青岛都市118连锁酒店集团项目部出具的工程整改汇总表一份，证明在2016年12月28日由都市118酒店集团对涉案工程进行验收，综合验收为不符合总部要求，不符合标准。程正江质证称涉案工程不存在质量问题，该工程合格，且葛方宁于2016年12月24日进行营业，因葛方宁实际使用涉案工程应视为验收合格。 法院认为，葛方宁

山东省潍坊市中级人民法院 民 事 判 决 书 (2019)鲁07民终6174号 上诉人（原审被告、反诉原告）：葛方宁，男，1969年12月7日出生，汉族，住昌邑市。 委托诉讼代理人：张通涛，山东文宇律师事务所律师。 上诉人（原审原告、反诉被告）：程正江，男，1974年1月30日出生，汉族，住安徽省安庄市怀宁县。 委托诉讼代理人：王长春，山东齐鲁（潍坊）律师事务所律师。 上诉人葛方宁因与上诉人程正江……