建设工程施工合同纠纷 （2019）冀01民终11596号

当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。原告平山广伟建筑工程有限公司要求二被告赔偿经济损失的理由是二被告带领工人私自撤离工地，造成工程延期，产生罚款，对其主张二被告否认，原告对于被告等工人撤离工地的原因、工人撤离工地造成损失21600元等事实，均未提供证据，故其主张不予支持。依照《最高人民法院关于适用的解释》第九十条之规定。判决如下驳回原告平山广伟建筑工程有限公司的诉讼请求。案件受理费170元，由原告负担（已交纳）。本院二审期间，当事人没有提交新证据，本院对一审事实予以确认。本院认为，上诉人在承包河北敬业钢构科技股份有限公司容城钢构项目二标段工程中雇佣了包括二被上诉人在内的工人进行施工，上诉人主张在施工过程中二被上诉人私自带领其他工人撤离工地造成工程延期，产生罚款，要求二被上诉人赔偿，但未提供充分证据，而被上诉人亦不认可，且上诉人主张的罚款并未实际产生，故上诉人要求二被上诉人承担上述罚款的证据不足，本院不予支持。原判认定事实清楚，适用法律正确

当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。原告平山广伟建筑工程有限公司要求二被告赔偿经济损失的理由是二被告带领工人私自撤离工地，造成工程延期，产生罚款，对其主张二被告否认，原告对于被告等工人撤离工地的原因、工人撤离工地造成损失21600元等事实，均未提供证据，故其主张不予支持。依照《最高人民法院关于适用的解释》第九十条之规定。判决如下驳回原告平山广伟建筑工程有限公司的诉讼请求。案件受理费170元，由原告负担（已交纳）。本院二审期间，当事人没有提交新证据

河北省石家庄市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）冀01民终11596号上诉人（原审原告）：平山广伟建筑工程有限公司，住所地平山县平山镇康乐街丽水湾小区清水园**。法定代表人：曹力刚，总经理。被上诉人（原审被告）：杜雪飞被上诉人（原审被告）：谷彦鸽上诉人平山广伟建筑工程有限公司因与被上诉人杜雪飞、谷彦鸽建设工程施工合同纠纷一案，不服河北省平山县人民法院（2019）冀0131民初2080号民事……