建设工程施工合同纠纷 （2014）徐民终字第01505号

一、关于原告主张被告支付工程价款的条件是否成就的问题。依据原被告的合同约定“工程竣工甲乙双方验收合格后支付到合同价款的80%，余款在养护一年后一周内一次性付清”，结合2012年1月10日双方就工程验收并盖章签字确认的事实，随后养护一年后一周之内（即2013年1月17日）应付清工程款，故法院认定原告主张被告支付工程价款的条件已经成就。二、关于涉案工程逾期竣工的问题。依据原告提供的二册竣工资料中工程联系单、工程现场签证单内容的体现，施工中因寒潮、工程量的变更增加等因素影响，导致涉案工程于2012年1月10日验收合格交付使用，虽然逾期近一年，但合同中约定因不可抗力的因素或设计变更，工期可相应延长，且取得了被告方的认可，应视为原被告对工期顺延的合意，故认定涉案工程不构成逾期竣工。三、关于被告是否承担违约责任的问题。首先，被告是否存在违约行为的认定。涉案工程于2012年1月10日竣工验收合格交付使用，此时按合同约定被告应支付到合同价的80%，而被告未有支付，故，被告存在违约行为。其次，根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行

一、关于原告主张被告支付工程价款的条件是否成就的问题。依据原被告的合同约定“工程竣工甲乙双方验收合格后支付到合同价款的80%，余款在养护一年后一周内一次性付清”，结合2012年1月10日双方就工程验收并盖章签字确认的事实，随后养护一年后一周之内（即2013年1月17日）应付清工程款，故法院认定原告主张被告支付工程价款的条件已经成就。二、关于涉案工程逾期竣工的问题。依据原告提供的二册竣工资料中工程联系单、工程现场签证单内容的体现，施工中因寒潮、工程量的变更增加等因素影响，导致涉案工程于2012年1月10日验收合格交付使用，虽然逾期近一年，但合同中约定因不可抗力的因素或设计变更，工期可相应延长，且

江苏省徐州市中级人民法院民 事 判 决 书（2014）徐民终字第01505号上诉人（原审被告）江苏恒龙万相房地产开发有限公司。法定代表人王韶滨，该公司董事长。委托代理人夏飞阳，江苏宁致律师事务所律师。被上诉人（原审原告）上海金山园林工程有限公司。法定代表人黄冲林，该公司董事长。委托代理人张叶平，该公司职员。委托代理人刘建华，江苏红杉树律师事务所律师。上诉人江苏恒龙万相房地产开发有限公司（以下简称恒……