买卖合同纠纷 （2016）浙01民终3894号

宝宇公司和美图公司于2013年5月29日签订的《设备买卖合同》系双方的真实意思表示且不违反法律规定，双方均应按约履行合同义务。第一，关于宝宇公司要求美图公司开具增值税专用发票的诉讼请求。根据《中华人民共和国合同法》的规定，出卖人应当按照约定或交易习惯向买受人交付提取标的物单证意外的有关单证和资料。双方签订的《设备买卖合同》中并未将交付增值税专用发票约定为合同义务，双方就交付增值税专用发票一事也不存在交易习惯，故宝宇公司在本案中要求美图公司开具增值税专用发票缺乏依据，对该项诉讼请求不予支持，宝宇公司可就此向有关税务部门主张权利。第二，关于宝宇公司主张的延迟供货违约金。双方约定的供货时间为20天，但未明确该供货时间的起算点，宝宇公司主张该供货时间应自合同签订之日起算，美图公司主张供货时间自宝宇公司通知供货时起算。美图公司实际供货于双方合同签订后四个月后，可宝宇公司无证据证明其曾在此期间催促供货，再结合美图公司员工曾在2013年9月向宝宇公司员工发送短信询问发货时间能否确定的事实，故认为美图公司的主张更符合双方合意，宝宇公司主张被告逾期供货，与事实不符，故对宝宇公司主张的逾期交货违约金不予支

宝宇公司和美图公司于2013年5月29日签订的《设备买卖合同》系双方的真实意思表示且不违反法律规定，双方均应按约履行合同义务。第一，关于宝宇公司要求美图公司开具增值税专用发票的诉讼请求。根据《中华人民共和国合同法》的规定，出卖人应当按照约定或交易习惯向买受人交付提取标的物单证意外的有关单证和资料。双方签订的《设备买卖合同》中并未将交付增值税专用发票约定为合同义务，双方就交付增值税专用发票一事也不存在交易习惯，故宝宇公司在本案中要求美图公司开具增值税专用发票缺乏依据，对该项诉讼请求不予支持，宝宇公司可就此向有关税务部门主张权利。第二，关于宝宇公司主张的延迟供货违约金。双方约定的供货时间为20天，

浙江省杭州市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）浙01民终3894号上诉人（原审原告、反诉被告）：绍兴宝宇建材物资有限公司。住所地：浙江省绍兴市东浦镇杨川村*号厂房。法定代表人：赵少华，总经理。委托代理人：张根生，浙江信顺律师事务所律师。被上诉人（原审被告、反诉原告）：杭州美图机电设备有限公司。住所地：浙江省杭州市西湖区文三路***号*幢*楼***室。法定代表人：朱巧兰，经理。委托代理人：阮……