建设工程施工合同纠纷 (2017)鲁1625民初1691号

案号
(2017)鲁1625民初1691号
法院
山东省博兴县人民法院
案由
建设工程施工合同纠纷
年份
2019
地域
山东省博兴县
裁判日期
2019-05-28

裁判要旨

涉案工程因豪门公司资金断裂导致项目停工并造成业主大规模集体上访,豪门公司委托广厦公司完成未建的后续工程建设直至项目竣工,广厦公司就涉案工程所作出的行为应视为豪门公司的意思表示,故对该组证据予以采信。 2.对北关公司提交的27#、28#、29#楼主房优先权清单,豪门公司、豪门公司博兴分公司均质证称:北关公司没有证据证实该清单上所列房屋系其所建,不予认可。 本院认为,该清单系北关公司自行制作,故不予确认。 3.对豪门公司提交的承诺书,北关公司质证称对其真实性有异议,豪门公司博兴分公司对此无异议。 本院认为,该承诺书上加盖有北关公司的公章,且在案的《建设工程施工合同》第五十六页也载有“详见后附承诺书”的字样,故对该承诺书的真实性予以认定。 4.豪门公司提交付款清单一份,欲证实:豪门公司已付款6389160.08元、甲方供材款为1779216.23元。 豪门公司博兴分公司对此清单无异议。 北关公司质证称清单系豪门公司单方制作不予认可。 本院认为,该清单系豪门公司单方制作,未有其他有效证据予以佐证,故不予认定。 根据当事人的陈述和经审查确认的证据,本院认定事实如下:北关公司通过招、投标中

摘要

博兴县北关建筑工程公司与山东长河豪门投资置业有限公司、山东长河豪门投资置业有限公司博兴分公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书

正文(节选)

山东省博兴县人民法院 民 事 判 决 书 (2017)鲁1625民初1691号 原告:博兴县北关建筑工程公司,住所地博兴县。 法定代理人:张某,公司经理。 委托诉讼代理人:石秀健,北京市京大(济南)律师事务所律师。 被告:山东长河豪门投资置业有限公司,住所地德州市德城区。 法定代表人:朱昌和,公司经理。 委托诉讼代理人:窦永红,女,1968年8月18日出生,汉族,住德州市德城区,公司员工……