建设工程施工合同纠纷 （2017）冀08民终3505号

从“内部工程项目施工承包协议”及“建设工程施工劳动分包合同”内容及实际履行情况看，被告康国文、樊志高并非被告金维公司职工，被告金维公司将其从盛合公司承包的案涉工程以内部承包的形式非法转包给没有施工资质的被告康国文、樊志高施工，依法应认定为无效，确定原告柳玉军为案涉工程的实际施工人，原告柳玉军作为实际施工人，实际完成案涉工程的施工，案涉工程已实际交付使用，一审法院认定的原告在施工过程中两次停工损失系因资金不到位，主材料供应不足，造成停工，且一审法院认定损失均发生在被告金维公司与承德昱鹏建筑安装工程有限公司签订“工程项目施工承包补充协议”之前，故被告金维公司作为违法发包方、工程款拨付方应对原告因停工造成的合理损失承担赔偿责任。原告要求被告金维公司承担赔偿责任，一审法院予以支持。庭审中，原告不要求被告康国文、樊志高承担民事责任，是对原告民事权利的处分。原告未提供证据证明停工损失系盛合公司造成，根据合同相对性原则，原告要求被告盛合公司承担赔偿责任无事实和法律依据，一审法院不予支持。一审法院依照《中华人民共和国合同法》第二百七十二条、第二百八十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条，《

从“内部工程项目施工承包协议”及“建设工程施工劳动分包合同”内容及实际履行情况看，被告康国文、樊志高并非被告金维公司职工，被告金维公司将其从盛合公司承包的案涉工程以内部承包的形式非法转包给没有施工资质的被告康国文、樊志高施工，依法应认定为无效，确定原告柳玉军为案涉工程的实际施工人，原告柳玉军作为实际施工人，实际完成案涉工程的施工，案涉工程已实际交付使用，一审法院认定的原告在施工过程中两次停工损失系因资金不到位，主材料供应不足，造成停工，且一审法院认定损失均发生在被告金维公司与承德昱鹏建筑安装工程有限公司签订“工程项目施工承包补充协议”之前，故被告金维公司作为违法发包方、工程款拨付方应对原告因停

河北省承德市中级人民法院民 事 裁 定 书（2017）冀08民终3505号上诉人（原审被告）：遵化市金维建筑安装工程有限公司，住所地河北省唐山市遵化市黎明园小区。法定代表人：姚勋，总经理。委托诉讼代理人：赵贺刚，公司员工。委托诉讼代理人：付民，河北乐礼律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：柳玉军，男，1976年2月6日出生，满族，住河北省承德市双桥区。委托诉讼代理人：韩风，河北德律律师事务所律师。……