建设工程施工合同纠纷 （2017）最高法民申3698号

实际施工人认定与否与工程是否竣工无关。（二）10万元保证金应予退还，理由如下：姜凯承接案涉项目后，于2013年7月26日通过其妻郑新杰账户向铭康公司缴纳保证金150万元，铭康公司向姜凯出具收款收据一张，后铭康公司分别于2013年8月19日、8月23日通过郑新杰账户退还姜凯保证金140万元。上述事实有2013年7月25日中国建设银行客户回单、2013年7月26日铭康公司的收款收据、结婚证等予以证实。现姜凯向铭康公司缴纳150万元保证金，铭康公司仅向姜凯退还140万元保证金，原审判定铭康公司向姜凯返还10万元保证金并无不当。（三）原审对停工损失认定并无不当，理由如下：第一，经备案的《建设工程施工合同》约定，监理单位委派的工程师为艾志明，铭康公司派驻的工程师为王成程。姜凯在工程施工中的两次停工均由铭康公司造成，第一次停工有监理工程师王成程在监理工程师通知单上签字收到；两次停工均有艾志明在姜凯给铭康公司的报告上签署“情况属实，请造价部门予以审核”。第二，姜凯提供了租赁合同、结算清单、工资册证明其损失，铭康公司虽持有异议，但未提供相关证据予以证明。第三，《工程造价鉴定意见书》已对停工损失作出鉴定

实际施工人认定与否与工程是否竣工无关。（二）10万元保证金应予退还，理由如下：姜凯承接案涉项目后，于2013年7月26日通过其妻郑新杰账户向铭康公司缴纳保证金150万元，铭康公司向姜凯出具收款收据一张，后铭康公司分别于2013年8月19日、8月23日通过郑新杰账户退还姜凯保证金140万元。上述事实有2013年7月25日中国建设银行客户回单、2013年7月26日铭康公司的收款收据、结婚证等予以证实。现姜凯向铭康公司缴纳150万元保证金，铭康公司仅向姜凯退还140万元保证金，原审判定铭康公司向姜凯返还10万元保证金并无不当。（三）原审对停工损失认定并无不当，理由如下：第一，经备案的《建设工程施工合

中华人民共和国最高人民法院民 事 裁 定 书（2017）最高法民申3698号再审申请人（一审被告、二审上诉人）：新疆铭康冷链集团有限公司。住所地：新疆维吾尔自治区石河子开发区北一东路59小区天富巨城****号。法定代表人：张铭中，该公司董事长。委托诉讼代理人：ＸＸ，新疆瑞诚律师事务所律师。被申请人（一审原告、二审被上诉人）：姜凯，男，1975年8月17日出生，汉族，住新疆维吾尔自治区石河子市。一审……