商品房销售合同纠纷 (2019)闽02民终2677号

案号
(2019)闽02民终2677号
法院
福建省厦门市中级人民法院
案由
商品房销售合同纠纷
年份
2019
地域
福建省厦门市
裁判日期
2019-06-24

裁判要旨

一、关于讼争房产是否符合交付条件的问题。 “海西舜弘公馆”项目于2016年12月2日通过建设单位、勘察单位、设计单位、监理单位、施工单位的工程竣工验收,于2018年3月20日通过消防验收合格。 根据《中华人民共和国城市房地产管理法》第二十七条“房地产开发项目竣工,经验收合格后,方可交付使用”以及《中华人民共和国消防法》第十三条“依法应当进行消防验收的建设工程,未经消防验收或者消防验收不合格的,禁止投入使用;其他建设工程经依法抽查不合格的,应当停止使用”的规定,讼争房产自2018年3月20日起已符合法定的交房条件。 二、关于开发商可延期交房天数的认定问题。 可延期交房的时间应当依照双方约定的延期事由及可延期事项是否已经实际影响施工综合判定。

摘要

厦门市舜弘置业有限公司、海西置业(厦门)集团有限公司商品房销售合同纠纷二审民事判决书

正文(节选)

福建省厦门市中级人民法院 民 事 判 决 书 (2019)闽02民终2677号 上诉人(原审被告):厦门市舜弘置业有限公司,住所地厦门现代物流园区港中路经保综合楼****。 法定代表人:易振龙,该公司董事长兼总经理。 上诉人(原审被告):海西置业(厦门)集团有限公司,住所,住所地厦门市思明区鹭江道**钻石海岸**3302div> 法定代表人:许舒恭,该公司执行董事。 上列上诉人的委托诉讼代理……