建设工程施工合同纠纷 （2016）鲁08民终4136号

2007年3月，原告在承建被告开发的文汇花园1、2号楼工程期间，因被告的原因工期延误，致使原告在人工、架材、机械误工及因材料费涨价等遭受损失。原、被告就原告所受上述损失,经双方协商后签订的索赔协议系双方的真实意思表示，且不违反法律、法规的强制性规定，成立有效。被告山东省金乡县荣华达房地产开发有限公司应支付原告山东省金某县第二建筑安装公司赔偿款600000元事实清楚,原告据此索赔协议主张权利，证据充分,本院予以支持。依据《中华人民共和国合同法》第四十四条、第二百八十之规定，判决如下：被告山东省金乡县荣华达房地产开发有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告山东省金某县第二建筑安装公司赔偿款600000元及利息(以600000元为基数,按中国人民银行同期、同类贷款利率,自2010年5月21日起至本判决确定的履行期限届满之日止)。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费9800元，保全费4020元，合计13820元由被告山东省金乡县荣华达房地产开发有限公司负担。山东省金乡县荣华达房地产开发有限

2007年3月，原告在承建被告开发的文汇花园1、2号楼工程期间，因被告的原因工期延误，致使原告在人工、架材、机械误工及因材料费涨价等遭受损失。原、被告就原告所受上述损失,经双方协商后签订的索赔协议系双方的真实意思表示，且不违反法律、法规的强制性规定，成立有效。被告山东省金乡县荣华达房地产开发有限公司应支付原告山东省金某县第二建筑安装公司赔偿款600000元事实清楚,原告据此索赔协议主张权利，证据充分,本院予以支持。依据《中华人民共和国合同法》第四十四条、第二百八十之规定，判决如下：被告山东省金乡县荣华达房地产开发有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告山东省金某县第二建筑安装公司赔偿款6000

山东省济宁市中级人民法院民 事 判 决 书(2016)鲁08民终4136号上诉人（原审被告）山东省金乡县荣华达房地产开发有限公司。法定代表人何静渊，董事长。委托代理人（特别授权）陈齐安，男。被上诉人（原审原告）山东省金乡县第二建筑安装公司。法定代表人陈群，总经理。委托代理人（特别授权）李瑞国，山东××和律师事务所律师。委托代理人（特别授权）陈宝明。上诉人山东省金乡县荣华达房地产开发有限公司因建设工……