（2015）喀中法民初字第34号

根据原告的诉讼请求及被告的答辩意见，归讷争议焦点为：一、被告是否应支付原告工程款36774519.05元；二、被告是否应承担原告违约金8000000元或逾期支付工程款利息。关于被告是否应支付原告工程款36774519.05元的问题，本院认为，原告与被告签订的建设工程施工合同系双方自愿签订，且未违反法律规定，应属有效，双方均应按合同约定履行各自的义务。合同实际履行中，因巴楚县房地产市场不乐观，被告给原告下达暂停缓建的通知，根据原、被告签订的补充协议，双方委托的新疆惠福工程项目管理有限责任公司对原告现有完成的巴尔楚克国际大酒店及商住楼工程量造价评估决算为36774519.05元，且双方对委托决算价均无异议。原告要求被告支付工程款的诉讼请求，本院予以支持，被告应按评估决算价36774519.05元承担支付给原告工程款的民事责任。被告认为已支付给民工工资、垫付材料款、水电费及先前支付的工程款应从评估的决算款中扣除，本院认为，水电费因被告未提供证据，本院不予采信。根据合同和协议要求，被告必须将工程款以银行转帐方式转入原告公司帐户，不得以任何方式将工程款直接支付给项目经理的约定，被告自行给付的民工

根据原告的诉讼请求及被告的答辩意见，归讷争议焦点为：一、被告是否应支付原告工程款36774519.05元；二、被告是否应承担原告违约金8000000元或逾期支付工程款利息。关于被告是否应支付原告工程款36774519.05元的问题，本院认为，原告与被告签订的建设工程施工合同系双方自愿签订，且未违反法律规定，应属有效，双方均应按合同约定履行各自的义务。合同实际履行中，因巴楚县房地产市场不乐观，被告给原告下达暂停缓建的通知，根据原、被告签订的补充协议，双方委托的新疆惠福工程项目管理有限责任公司对原告现有完成的巴尔楚克国际大酒店及商住楼工程量造价评估决算为36774519.05元，且双方对委托决算价

.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}新疆维吾尔自治区喀什地区中级人民法院p t ; m s o - a n s i - l a n g u a g e : Z H - C N ; ” > 民 事 判 决 书（2015）喀中法民初字第34号原告：阿克苏地区建新建筑安装有限责任公司，公司地址：阿瓦提县花园西路6号。法定代表人：潭视元，该公司经理。委托……