建设工程施工合同纠纷 （2016）黑01民终1272号

粒粒香公司与哈飞伟建公司签订的工程施工合同系双方真实意思表示，双方对此均无异议，该合同不违反法律法规的规定，合法有效。关于粒粒香公司要求哈飞伟建公司承担延误全部工程工期违约责任问题。因案涉工程需要在土建基础上施工，由于案外人承建的土建基础完工时，已经超过了钢构彩板工程的原定工期，哈飞伟建公司未能在合同约定的时间开工，对此，粒粒香公司明知并未提出异议，同时分批给付哈飞伟建公司部分工程款，表明其对约定的施工工期变更后的认可。同时，在施工过程中，粒粒香公司改变设计，增加工程量，亦导致了施工工期的延长。粒粒香公司以哈飞伟建公司已构成工期延误为由要求哈飞伟建公司承担违约责任依据不足。关于粒粒香公司是否拖欠哈飞伟建公司的工程款及质保金问题。竣工结算会议纪要对工程总造价及工程面积确认，明确写明不含电梯间增加部分，粒粒香公司应支付电梯间增加部分的工程款。双方合同约定质量保修期1年，现质量保修期已满，无证据证明工程在质量保修期内存在质量问题，粒粒香公司应返还哈飞伟建公司质保金。粒粒香公司主张不欠哈飞伟建公司工程费用及质保金，有哈飞伟建公司出具的20万元现金收款凭据能证明。该20万元收据系2010年10月

粒粒香公司与哈飞伟建公司签订的工程施工合同系双方真实意思表示，双方对此均无异议，该合同不违反法律法规的规定，合法有效。关于粒粒香公司要求哈飞伟建公司承担延误全部工程工期违约责任问题。因案涉工程需要在土建基础上施工，由于案外人承建的土建基础完工时，已经超过了钢构彩板工程的原定工期，哈飞伟建公司未能在合同约定的时间开工，对此，粒粒香公司明知并未提出异议，同时分批给付哈飞伟建公司部分工程款，表明其对约定的施工工期变更后的认可。同时，在施工过程中，粒粒香公司改变设计，增加工程量，亦导致了施工工期的延长。粒粒香公司以哈飞伟建公司已构成工期延误为由要求哈飞伟建公司承担违约责任依据不足。关于粒粒香公司是否拖

黑龙江省哈尔滨市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）黑01民终1272号上诉人（原审被告、反诉原告）哈尔滨粒粒香食品股份有限公司，住所地哈尔滨市双城区经济技术开发区新兴工业园区。法定代表人王东立，董事长。委托代理人鄢冬梅，住哈尔滨市香坊区。被上诉人（原审原告、反诉被告）黑龙江省哈飞伟建建筑工程有限责任公司，住所地哈尔滨市平房区通建街副2号。法定代表人于宪波，董事长。委托代理人杨惠良，住哈尔滨……