装饰装修合同纠纷 （2018）浙0203民初6402号
裁判要旨
原告与被告签订的《装饰装修行业规范集成家装工程施工专用合同》、《主材代购合同》合法有效，对双方均具有约束力，双方应当全面履行。 原告按约支付装修款项和主材代购款项后，被告未按约履行装修义务、擅自停工，构成违约，故原告有权解除合同。 因原告此前并未向被告公司送达解除合同的通知，故案涉合同应于公告送达之日即2019年2月11日解除。 根据合同法规定，合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。 现本案中，因被告违约导致合同目的不能实现，且涉案房屋已经无法恢复原状，结合装修现场情况及被告已经完成的施工部分，原告主张扣减69437元工程款，余款43000元返还原告符合装修惯例及公平原则，本院依法予以支持。 综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条、第一百零七条和《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下： 一、原告陈鹏飞与被告宁波柠檬树装饰设计工程有限公司于2017年12月31日签订的《装饰装修行业规范集成家装工程施工专用合同》及《主材代购合同》于2019年2月11日解除； 二
摘要
陈鹏飞与宁波柠檬树装饰设计工程有限公司装饰装修合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
宁波市海曙区人民法院 民 事 判 决 书 （2018）浙0203民初6402号 原告：陈鹏飞,男,1988年9月12日出生,汉族，住宁波市海曙区。 被告：宁波柠檬树装饰设计工程有限公司，住所地：宁波市鄞州区。 法定代表人：陈庆利。 原告陈鹏飞为与被告宁波柠檬树装饰设计工程有限公司（以下简称柠檬树公司）装饰装修合同纠纷一案，于2018年5月21日向本院提起诉讼。 本院受理后，依法由审判员刘辉适……