建设工程施工合同纠纷 （2017）新31民终455号

建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。本案双方签订《建设工程施工合同》是双方当事人的真实意思表示，合法有效，双方应当按照合同的约定全面履行自己的义务。现原、被告对被告应当向原告支付的工程款为5536200元，已支付工程款2898000元均无异议，原审法院予以确认。现原告施工的工程已交付验收，被告应当支付剩余的工程款，故原告要求被告支付尚欠工程款的请求，原审法院予以支持。对于原告要求被告支付逾期付款利息的请求，根据合同约定，原告应当承担垫层顶部以下的土方费用，原告也认可有几栋楼垫层顶部以下的土方是被告挖的，故原告并没有按合同全面履行自己的义务，此项请求，原审法院不予支持。关于被告反诉要求原告按照新疆天健建设工程项目管理有限公司鉴定结论承担土方、清理垃圾及拉运垃圾费用的请求，虽然原告辩解其只负责挖土30公分，将现场平整一下，但根据原、被告双方在合同中的约定，碎石桩土方发包人只承担自然土垫层标高挖土的费用，承包方承担垫层顶部以下土方的费用。土方开挖时承包人应派人配合清理基地土方，垫层顶部以下的挖土及人工清理费用全部由承包人承担。被告此项反诉请求有事实依据和法律依据，原审法院

建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。本案双方签订《建设工程施工合同》是双方当事人的真实意思表示，合法有效，双方应当按照合同的约定全面履行自己的义务。现原、被告对被告应当向原告支付的工程款为5536200元，已支付工程款2898000元均无异议，原审法院予以确认。现原告施工的工程已交付验收，被告应当支付剩余的工程款，故原告要求被告支付尚欠工程款的请求，原审法院予以支持。对于原告要求被告支付逾期付款利息的请求，根据合同约定，原告应当承担垫层顶部以下的土方费用，原告也认可有几栋楼垫层顶部以下的土方是被告挖的，故原告并没有按合同全面履行自己的义务，此项请求，原审法院不予支持。关于被

新疆维吾尔自治区喀什地区中级人民法院民 事 判 决 书（2017）新31民终455号上诉人（原审原告、反诉被告）：中冶地集团西北岩土工程有限公司，住所地：陕西省西安市雁塔区长安南路**。法定代表人：杨海兵，该公司总经理。委托代理人：李浩儒，该公司喀什地区分公司负责人。委托代理人：周文，新疆新昀律师事务所律师。被上诉人（原审被告、反诉原告）：喀什华新建筑安装工程有限责任公司，住，住所地：喀什市艾斯兰……