建设工程施工合同纠纷 （2019）豫02民终1141号

建设施工合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工的损失。因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。本案双方签订的《小区道路及管网工程施工承包合同》合法有效，并且王尊公司对住宅公司施工的工程已经进行了验收，双方对工程开始建设时间、实际竣工时间及工程验收时间均无异议，住宅公司庭审中提供的照片、工作联系单、音频记录等证据能够证明该工程之所以延期施工，工期延误，是由于王尊公司未能及时支付工程款，致使其他工程不能如期完成，从而导致不能向住宅公司提供可以施工，并如合同约定日期竣工的施工场地和其他条件，因此，王尊公司作为发包人应当承担支付剩余工程款以及赔偿相关损失的责任。关于剩余工程款的数额，双方签订的施工承包合同第一章4.2条约定了该工程采取固定总价，总价为200万元。住宅公司提供工程款支付清单，证明王尊公司已经支付工程款128万元，剩余工程款为72万元。王尊公司

建设施工合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工的损失。因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。本案双方签订的《小区道路及管网工程施工承包合同》合法有效，并且王尊公司对住宅公司施工的工程已经进行了验收，双方对工程开始建设时间、实际竣工时间及工程验收时间均无异议，住宅公司庭审中提供的照片、工作联系单、音频记录等证据能够证明该工程之所以延期施工，工期延误，是由于

河南省开封市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）豫02民终1141号上诉人（一审被告）：河南王尊置业有限公司。住所地：尉氏县城关镇新村街65号。法定代表人：高煊，总经理。委托诉讼代理人：姚松峰，河南天坤律师事务所律师。代理权限系特别授权。被上诉人（一审原告）：开封市住宅建设公司。住所地：开封市中山路南段157号。法定代表人：刘磊，任总经理。委托诉讼代理人：田惠敏，公司员工。代理权限系特别授权……