建设工程监理合同纠纷 （2021）陕01民终978号

三秦公司与灞桥文化投资公司签订的建设工程监理合同是双方当事人的真实意思表示，且不违反法律、行政法规的强制性规定，应为有效。合同签订后，三秦公司按约对约定的工程履行了监理义务，灞桥文化投资公司应按约支付相应的监理酬金。双方均认可合同期限内的监理期限顺延至2017年12月31日，现合同约定的监理期限已届满，三秦公司要求灞桥文化投资公司支付合同期限内下欠的监理酬金，灞桥文化投资公司表示同意，一审法院予以认可。后因三秦公司监理的工程工期延长，关于延期施工期间的监理酬金，三秦公司与灞桥文化投资公司经协商后，同意延期正常施工期间监理每月酬金4.8万元；延期停工期间监理每月酬金2.5万元。对此，应视为双方对原监理合同中延期施工期间监理费用的计算标准的变更，对该计算标准的变更一审法院予以认可，并作为确定本案延期施工期间监理酬金的依据。审理中，灞桥文化投资公司主张2018年停工期间应从2018年7月27日起计算，但2018年8月8日灞桥文化投资公司才将停工通知发送三秦公司，扣除三秦公司必要的准备期限，三秦公司主张工程自2018年9月1日起停工，一审法院予以认可。双方当事人虽对延期施工期间的监理酬金的付款

三秦公司与灞桥文化投资公司签订的建设工程监理合同是双方当事人的真实意思表示，且不违反法律、行政法规的强制性规定，应为有效。合同签订后，三秦公司按约对约定的工程履行了监理义务，灞桥文化投资公司应按约支付相应的监理酬金。双方均认可合同期限内的监理期限顺延至2017年12月31日，现合同约定的监理期限已届满，三秦公司要求灞桥文化投资公司支付合同期限内下欠的监理酬金，灞桥文化投资公司表示同意，一审法院予以认可。后因三秦公司监理的工程工期延长，关于延期施工期间的监理酬金，三秦公司与灞桥文化投资公司经协商后，同意延期正常施工期间监理每月酬金4.8万元；延期停工期间监理每月酬金2.5万元。对此，应视为双方对

陕西省西安市中级人民法院 民　事　判　决　书 （2021）陕01民终978号 上诉人(原审被告):西安市灞桥区文化产业投资有限公司，住所地：西安市灞桥区。法定代表人：王伟，该公司总经理。委托诉讼代理人：孙雪梅，陕西英博律师事务所律师。委托诉讼代理人：孙艳蕾，北京市中伦文德（西安）律师事务律师。被上诉人(原审原告)：陕西三秦工程技术质量咨询有限责任公司，住所地：陕西省西安市莲湖区。法定代表人：高艳，……